Постановление Администрации Промышленновского района от 29.10.2012 № 1684-п
Об утверждении примерной формы муниципального контракта (договора) на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29.10.12 N 1684-ппгт. ПромышленнаяОб утверждении примерной формымуниципального контракта (договора)на выполнение подрядных работ длямуниципальных нужд В целях организации размещения муниципального заказа всоответствии с требованиями федерального законодательства,руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", Уставом Промышленновского муниципальногорайона: 1. Утвердить примерную форму муниципального контракта (договора)на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд согласноприложению. 2. Утвержденную форму муниципального контракта (договора) навыполнение подрядных работ для муниципальных нужд применять в случае,если сумма контракта (договора) будет превышать 1 миллион рублей. 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить напервого заместителя Главы района В.А. Еремеева. 4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежитобнародованию на сайте администрации района в сети "Интернет". Глава района А.И. Шмидт Приложение к постановлению администрации Промышленновского муниципального района от 29.10.2012 N 1684-п МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР) N ___ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД пгт. Промышленная "___" _________ 200__ г. _________________________, именуемая в дальнейшем "Заказчик", влице ______________________________________, действующего на основании_____________, с одной стороны, и _______________________, именуемое вдальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________,действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые вдальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и протоколом рассмотрения заявок____________________________________ от _____________ и Федеральнымзаконом N 94-ФЗ от 21 июля 2005 года заключили настоящий муниципальныйконтракт (договор), именуемый в дальнейшем "Контракт", онижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнениеработ по ____________________________________________________________,далее именуемый "Объект", в соответствии с условиями настоящегоконтракта и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязан принятьрезультат работ и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в строгом соответствиис техническим заданием (Приложение N 1), являющейся неотъемлемойчастью настоящего контракта (договора) и в срок указанный в п.5.1настоящего контракта (договора). 2. ЦЕНА КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 2.1 Заказчик осуществляет финансирование поручаемых работ понастоящему контракту за счет средств ___________ бюджета, в пределахлимита бюджетных обязательств на 20___г. 2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии собъемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований. 2.3. Сумма настоящего Контракта (договора) составляет -__________ (____________) руб. в том числе НДС. 2.4. Оплата по настоящему Контракту (договору) производитсяследующим образом: - Заказчик производит оплату за фактически окончательновыполненные Подрядчиком объемы работ на основании акта приемкивыполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат(формы КС-2, КС-3), оплата производится путем перечисления денежныхсредств на расчетный счет Подрядчика. 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА Для выполнения работ предусмотренных настоящим контрактом(договором) Подрядчик обязуется: 3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящимконтрактом и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии сусловиями настоящего контракта, требованиями действующегозаконодательства Российской Федерации, Строительными Нормами иПравилами (СНиП), нормативными актами. 3.2. По мере необходимости привлекать к выполнению работ, собязательным заключением договора, субподрядные организации, при этомПодрядчик несет ответственность за работу привлекаемых субподрядныхорганизаций. 3.3. Согласовывать с Заказчиком качество и стоимость применяемыхв производстве работ материалов. В обязательном порядке представлятьсертификаты и паспорта на применяемые материалы. 3.4. Выполнить работы в строгом соответствии с техническимзаданием. 3.5. Устранить собственными силами и за свой счет дефекты инедоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в периодгарантийного срока _______. 3.6. Обеспечивать соблюдение на Объекте требований техникибезопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности впериод выполнения работ в соответствии с условиями настоящегоконтракта (договора), требованиями СНиП. 3.7. За три дня до завершения очередного этапа работинформировать Заказчика о необходимости принятия этих работ. 3.8. Нести перед Заказчиком ответственность за качество исвоевременность выполнения работ, в том числе за выполненные работы ипоставки третьими лицами. 3.9. Осуществить своими силами в процессе производства работсистематическую уборку строительной площадки. 3.10. По окончании работ убрать весь строительный мусор, остаткистройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, безчего работы не могут считаться законченными. 3.11. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика изменить объемы,стоимость работ, предусмотренные контрактом (договором). Все измененияи дополнения принимаются только при достижении согласия стороннастоящего контракта (договора) и оформляются в виде дополнительногосоглашения, являющегося в дальнейшем неотъемлемой частью настоящегоконтракта (договора). 3.12. Использовать денежные средства строго по целевомуназначению, в соответствии с условиями настоящего контракта(договора). 3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,предусмотренные в других пунктах настоящего контракта (договора). 3.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждениярезультата выполненной работы до ее приемки заказчиком, если это неявилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 3.15. Предоставлять акт приемки выполненных работ (форма КС-2,КС-3). 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА Для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом(договором), Заказчик обязуется: 4.1. Принимать от Подрядчика выполненные работы и оплачивать их всоответствии с разделом 2 настоящего контракта (договора). 4.2. Осуществлять надзор за выполнением работ в соответствии сусловиями настоящего контракта (договора), используя при этомкритерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СниП,технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве впериод действия настоящего контракта (договора). 4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,предусмотренные в других пунктах настоящего контракта (договора). 4.4. Заказчик имеет право снизить сметную стоимость занекачественно выполненные работы соразмерно их объемам в случае, еслиэти недостатки не устранены Подрядчиком в установленные Заказчикомсроки. 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1.настоящего контракта (договора) в следующие сроки: а) срок начала работ - со дня подписания контракта (договора) б) срок окончания и сдачи работ - "___" _____ 200___г. 5.2. Сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графикевыполнения работ (Приложение N 2), являющемся неотъемлемой частьюКонтракта (договора). 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ (ДОГОВОР) 6.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собойновые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом(договором), считается действительной, если она подтверждена сторонамив письменной форме в виде дополнительного соглашения. 7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ЭТАПА РАБОТ 7.1. Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании выполненияэтапа работ. 7.2. В процессе выполнения этапа работ Подрядчик предъявляетЗаказчику для приемки объема работ акты выполненных работ форм КС-2 иКС-3 в двух экземплярах, акты на скрытые работы, счета-фактуры наматериалы. 7.3. При приемке актов проверяется объем, стоимость выполненныхработ, на основании представленной Подрядчиком сметной документации. 7.4. По окончании приемки этапа выполненных работ, но не позднеедесяти дней с начала приемки работ, стороны подписывают акт приемкивыполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат(формы КС-2, КС-3). 8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 8.1. Подрядчик обязан в срок, указанный в подпункте "б" пункта5.1. контракта (договора), предъявить к приемке приемочной комиссииОбъект - после завершения всех предусмотренных настоящим контрактом(договором) работ в соответствии сметной документацией. 8.2. Подрядчик обязан в пятнадцатидневный срок до завершениявыполнения работ письменно сообщить Заказчику о готовности к сдачеОбъекта и готовность объекта к осмотру приемочной комиссией. 8.3. Заказчик назначает рабочую приемочную комиссию, котораяприступает к работе в пятидневный срок после получения уведомления отПодрядчика. 8.4. Приемка объекта осуществляется рабочей приемочной комиссией,в течение 10 дней после окончания работ (подпункт "б" пункта 5.1настоящего контракта). 8.5. Если в результате сдачи-приемки не выявлены недостатки вработе, то приемочная комиссия составляет акт приемки выполненныхработ, и подписывает его. 8.6. В случае выявления несоответствия результатов выполненныхработ условиям настоящего Контракта (договора), Заказчикнезамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт суказанием выявленных недостатков и сроков их исправлений и направляетего Подрядчику. В случае уклонения либо отказа от устранениянедостатков Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправеуменьшить сумму выполненных работ соразмерно объемам некачественновыполненных работ. 8.7. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срокиустановленные Заказчиком. 8.8. Подрядчик не освобождается от любого из обязательств понастоящему контракту (договору), которые остались не выполненными илибыли выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чембудет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 9.1. Организация строительной площадки: Подрядчик несет ответственность за сохранность существующихинженерных сетей, попадающих в зону по ремонту работ Объекта. В течение всего времени, установленного для выполнения работ понастоящему контракту (договору), представитель Заказчика или любоелицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа врабочее время на строительную площадку ко всем частям производимыхработ, а в не рабочее время, после уведомления об этом Подрядчика. 9.2. Скрытые строительные работы: 9.2.1. Согласно требованиям СНиП Подрядчик обязан составлять актыпромежуточных приемок и акты на скрытые работы. 9.2.2. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику онеобходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащихзакрытию, не позднее, чем за сутки до начала проведения этой приемки. 9.2.3. Если представитель Заказчика не явится к проведениюпромежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, и конструкций,Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми,однако ответственность за качество выполненных работ не снимается сПодрядчика. 9.2.4. Никакие скрытые работы не должны закрываться безписьменного разрешения Заказчика за исключением случая, указанного вп.9.2.3. настоящего контракта (договора). 9.2.5. Если закрытие работ было выполнено без одобренияЗаказчика, или если Заказчик не был проинформирован об этом, или былпроинформирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открытьлюбую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем за свойсчет восстановить ее. 9.3. Контроль качества: 9.3.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективногоконтроля качества производства работ, оборудования и материалов всоответствии с требованиями СНиП и сметной документации. 9.3.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производитьлюбые проверки выполненных работ и качества используемых настроительстве материалов, в пределах предоставленных полномочий. 9.3.3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применятьтолько те материалы, которые указаны в сметной документации либосогласно условиям настоящего контракта (договора) и действующегозаконодательства. 9.3.4. В случае, если Заказчик письменно отклонил использованиематериалов, которые соответствуют стандартам качества, то Подрядчикобязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другиематериалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, чтотакая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ. 9.3.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдаватьПодрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении: замены некачественных материалов; прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она несоответствует проекту, СНиП и требованиям действующегозаконодательства Российской Федерации; переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества. 9.4. Персонал Подрядчика: 9.4.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а такжеоплату их труда несет Подрядчик. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любойответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям исудебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем илинесчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполненияработ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, заисключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика. 9.5. Безопасность работ: 9.5.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечениебезопасности всех работ, производимых по настоящему контракту(договору), за соблюдение правил техники безопасности и нормпротивопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативныхдокументов. 9.5.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правилбезопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любымтретьим лицам, возмещается Подрядчиком. 9.5.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лицаили остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правилбезопасности при выполнении работ по настоящему контракту (договору).Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышатьих стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-занесоблюдения правил безопасности. 10. ГАРАНТИИ 10.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, соответствие ихспецификациям, государственным стандартам и техническим условиям,обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническимипаспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения всех работ в соответствии со сметнойдокументацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условияминастоящего контракта (договора). - своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных приприемке работ. 10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящихв него инженерных систем, оборудования, материалов и работустанавливаются сроком на 2 (два) года с даты подписания акта сдачи-приемки Объекта при условии надлежащего его использования итехнического обслуживания. 10.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либодефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явилисьследствием применения недоброкачественных материалов, конструкций илинеквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязаних устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дляучастия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядкаи сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителяне позднее 15 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на периодустранения дефектов. 10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаипреднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьихлиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком илитретьими лицами. 10.5. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектовили других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядныхработ и/или эксплуатации объекта в течение гарантийного срока,Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию судержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорномпорядке. 10.6. В случае задержки осуществления оплаты Заказчикомвыполненного Подрядчиком этапа работ по причине не поступленияфинансируемых средств на расчетный счет Заказчика, Подрядчикгарантирует возможность направления своих оборотных средств навыполнение работ в объеме не менее двухэтапного финансирования итребуемом для выполнения и сдачи работ в срок, определенный настоящимконтрактом (договором). 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1. При нарушении срока сдачи Объекта по вине Подрядчика,предусмотренного подпунктом 5.1. настоящего контракта (договора),Подрядчик за каждый календарный день просрочки уплачивает Заказчикупеню в размере 0,1% от суммы контракта (договора). 11.2. При приемке выполненных работ по акту рабочей приемочнойкомиссии с недостатками, указанными в приложении к акту не освобождаетПодрядчика от ответственности, предусмотренной п. 11.1. настоящегоконтракта (договора), при этом сроком просрочки считается срокустранения указанных недостатков. 11.3. Если сроки оплаты Заказчиком выполненных работ с учетомусловий п.10.6 повлияют на срок окончания Подрядчиком работ по п. 5.1."б" настоящего контракта (договора), то по соглашению сторон срококончания работ может быть отодвинут на количество дней просрочкиоплаты. 11.4. Если сторона контракта (договора) понесла убытки, связанныес неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств понастоящему контракту (договору), а также расторжением контракта(договора) в одностороннем порядке, виновная сторона обязанавозместить контрагенту причиненные убытки в полном объеме сверхнеустойки. 11.5. Во всем остальном, что не определено условиями настоящегоконтракта (договора), стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. 11.6. Подрядчик несет административную и уголовнуюответственность при привлечении иностранной рабочей силы всоответствии с законодательством Российской Федерации в сферемиграции. 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнениемили ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя понастоящему контракту (договору) в период выполнения работ игарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможнымвследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 12.2. Сторона по настоящему контракту (договору), подвергшаясядействию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известитьтелеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону онаступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующихисполнению договорных обязательств, после чего стороны обязаныобсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства ипринять дополнительное соглашение с обязательным указанием новыхсроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты егоподписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта(договора), либо инициировать процедуру расторжения контракта(договора). 12.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены впорядке, действовавшем согласно настоящему контракту (договору) доначала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполненияобязательств по настоящему контракту (договору) продлеваетсясоразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельстванепреодолимой силы и их последствия. 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть понастоящему контракту (договору) или в связи с его исполнением,решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешениявозникшего спора путем переговоров, такой спор передается наразрешение в Арбитражный суд Кемеровской области. 14. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 14.1. Настоящий контракт (договор) вступает в силу с момента егоподписания и действует до полного выполнения сторонами принятых насебя обязательств. 14.2. Изменение или прекращение (расторжение) настоящегоконтракта (договора) возможны только по соглашению сторон, а также пооснованиям установленным законодательством РФ. 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 15.1. Предусмотренные настоящим контрактом (договором)уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказнымиписьмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам,указанным в настоящем контракте (договоре) в качестве почтовыхадресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителямсторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/илителефаксу. В случае изменения юридического или почтового адреса сторонаобязана немедленно направить в предусмотренном порядке извещениедругой стороне с указанием своего нового адреса. 15.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту(договору) действительны только в том случае, если они совершены вписьменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.Все приложения к настоящему контракту (договору) являются егонеотъемлемой частью. 15.3. При изменении нормативных правовых актов, ухудшающихположение сторон по сравнению с действовавшими нормами при заключениинастоящего контракта (договора), что приводит дополнительным затратамвремени и денежных средств, сроки и стоимость строительствакорректируются дополнительным соглашением сторон. 15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящимконтрактом (договором), стороны руководствуются законодательствомРоссийской Федерации. 15.5. Настоящий контракт (договор) заключен в двух экземплярах:по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеютодинаковую юридическую силу. 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Приложение N 1 к муниципальному контракту (договору) на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд от "___"________ г. N ____ УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО ______________________________ _______________________________ (Заказчик - должность, Ф.И.О.) (Поставщик - должность, Ф.И.О.) "__" ______________ 200_ г. "__" ______________ 200_ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к контракту (договору) на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд от "_____" ___________ 200__ г. N _____ _________________________________________________________________ (виды работ) Приложение N 2 к муниципальному контракту (договору) на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд от "___"________ г. N ____ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ----------------------------------------------------------------------| Номер | Наименование (вид) работ | Объем | Дата | Дата || этапа | | работ | начала | окончания || | | | работ | работ ||--------+--------------------------+--------+----------+------------|| 1 | 1.1. | | | || |--------------------------+--------+----------+------------|| | 1.2. | | | || |--------------------------+--------+----------+------------|| | 1.3. | | | ||-------------------------------------------------------+------------|| Дата окончания работ по первому этапу: | ||-------------------------------------------------------+------------|| 2 | 2.1. | | | || |--------------------------+--------+----------+------------|| | 2.2. | | | || |--------------------------+--------+----------+------------|| | 2.3. | | | ||-------------------------------------------------------+------------|| Дата окончания работ по второму этапу: | ||-------------------------------------------------------+------------|| ... | ... | | | || |--------------------------+--------+----------+------------|| | ... | | | || |--------------------------+--------+----------+------------|| | ... | | | ||-------------------------------------------------------+------------|| ... | || | |---------------------------------------------------------------------- Дата начала работ по Контракту (договору): "___"__________ _____ г. Дата окончания работ по Контракту (договору): "___"__________ _____ г. Подписи Сторон От имени Заказчика От имени Подрядчика ______________ (___________) _____________________ (__________) М.П. М.П.