Постановление Администрации г. Новокузнецка от 11.03.2014 № 41
О Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 11.03.14 N 41г. НовокузнецкО Порядке привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работпо ремонту фасадов многоквартирныхдомов, расположенных на территорииНовокузнецкого городского округа,при подготовке к празднованию Дняшахтера в 2014 году В целях качественного и своевременного проведения ремонта фасадовмногоквартирных домов г. Новокузнецка, в соответствии с распоряжениемКоллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2013 N 938-р"О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году", постановлениемадминистрации города Новокузнецка от _____________ N ________"Об утверждении адресной программы по проведению ремонта фасадовмногоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкогогородского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году",руководствуясь ст. 40 Устава Новокузнецкого городского округа: 1. Утвердить Порядок привлечения подрядных организаций длявыполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов,расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, приподготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году согласно приложениюN 1 к настоящему постановлению. 2. Утвердить Положение о конкурсных комиссиях по проведениюоткрытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполненияработ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных натерритории Новокузнецкого городского округа, при подготовке кпразднованию Дня шахтера в 2014 году согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению. 3. Утвердить Типовую конкурсную документацию по проведениюоткрытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполненияработ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных натерритории Новокузнецкого городского округа, при подготовке кпразднованию Дня шахтера в 2014 году согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению. 4. Отделу по работе со средствами массовой информацииадминистрации города Новокузнецка (Н.Н. Бейльман) опубликоватьнастоящее постановление в городской газете "Новокузнецк". 5. Настоящее постановление вступает в силу после егоопубликования в средствах массовой информации. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству (В.М.Леонтьев). Глава города С.Н. Кузнецов Приложение N 1 к постановлению администрации города Новокузнецка от 11.03.2014 N 41 Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году 1. Общие положения. 1.1. Настоящий Порядок определяет механизм привлечениятовариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительнымкооперативом или выбранной собственниками помещений в многоквартирномдоме управляющей организацией подрядных организаций для выполненияработ по ремонту фасадов многоквартирных домов в целях реализации"Адресной программы по проведению ремонта фасадов многоквартирныхдомов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, кпразднованию Дня шахтера в 2014году". 1.2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются всоответствии с законодательством Российской Федерации и основываютсяна принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправнойконкуренции между подрядными организациями, а также ответственностиадминистрации города Новокузнецка, товарищества собственников жилья,жилищного, жилищно-строительного кооператива или выбраннойсобственниками помещений управляющей организации за результаты выбораподрядной организации. 1.3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ поремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территорииНовокузнецкого городского округа, путем проведения конкурсаосуществляется товариществами собственников жилья, жилищным, жилищно-строительными кооперативами или выбранной собственниками помещений вмногоквартирных домах управляющей организацией, (далее - заказчики). 1.4. Конкурсные процедуры проходят в два этапа. 1.4.1. Первый этап - квалификационный отбор. Квалификационныйотбор осуществляется комиссией, организованной Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее -организатор). Официальное уведомление о проведении первого этапаотбора размещается на сайте администрации города Новокузнецка втечение 3-х дней после утверждения Адресной программы по проведениюремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территорииНовокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в2014 году и публикации его в средствах массовой информации. Отборосуществляется посредством рассмотрения опросных листов,представленных организациями, заявившими желание участвовать вквалификационном отборе, по следующим критериям: - регистрация организации в городе Новокузнецке; - опыт работы организации на аналогичных объектах сподтверждением рекомендательных писем, отзывов, фотоматериалов; - активная деятельность организации на рынке не менее 3-х лет; - наличие необходимого для выполнения данных работквалифицированного кадрового состава, базы машин и механизмов. По результатам отбора формируется Реестр Потенциальных подрядныхорганизаций. Подрядные организации, прошедшие квалификационный отбор,допускаются до второго этапа - открытого конкурса. 1.4.2. Второй этап - проведение открытого конкурса. Открытыйконкурс проводится организатором конкурса, заказчиками. 2. Участники конкурсных процедур 2.1. Заказчик осуществляет следующие функции: 2.1.1. утверждает после согласования паспортов фасада и проектно-сметной документации с Комитетом градостроительства и землеустройстваадминистрации города Новокузнецка и муниципальным бюджетнымучреждением "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка конкурсную документациюпо проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организацийдля выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов,расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, (далее -конкурсная документация); 2.1.2. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий попроведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов,расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, (далее -конкурсные комиссии); 2.1.3. совместно с организатором конкурса отвечает на вопросыучастников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию ипорядок проведения конкурса; 2.1.4. заключает договор подряда с победителем конкурса. 2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 2.2.1. участвует в формировании и работе конкурсных комиссий; 2.2.2. разрабатывает конкурсную документацию и передает ее наутверждение заказчику; 2.2.3. в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка,публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию; 2.2.4. назначает представителя организатора конкурса повзаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты); 2.2.5. через назначенного представителя отвечает на вопросыучастников конкурса, привлекая при необходимости заказчика; 2.2.6. осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсныхзаявок; 2.2.7. предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытияконвертов с заявками и участвует через своего представителя в этойпроцедуре; 2.2.8. предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссиии участвует через своего представителя (представителей) в работеконкурсной комиссии; 2.2.9. ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии,обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленномразделом 3 настоящего Порядка; 2.2.10. оповещает в письменном виде победителя конкурса. 2.3. Подготовка конкурсной документации осуществляетсяорганизатором конкурса в соответствии с Типовой конкурснойдокументацией по проведению открытых конкурсов по привлечениюподрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадовмногоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкогогородского округа, утвержденной настоящим постановлением. 2.4. Участниками конкурса могут быть организации, прошедшиеквалификационный отбор, и соответствующие требованиям, указанным вконкурсной документации. 3. Порядок опубликования информации о конкурсе 3.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведенииоткрытого конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящемуПорядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсныхкомиссий) публикуется организатором конкурса на интернет-сайтеадминистрации города Новокузнецка. 3.2. По решению организатора конкурса информация о проведенииконкурса может размещаться в печатных изданиях и электронных средствахинформации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 4. Порядок подачи и рассмотрения заявок 4.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 4.2. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированныеорганизатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятсявместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении сограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленнойдокументации несет организатор конкурса. 4.3. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией,которая создается в порядке, установленном Положением о конкурсныхкомиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядныхорганизаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирныхдомов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа,утвержденным настоящим постановлением. 4.4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится неменее чем через 2 рабочих дня после опубликования информации оконкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются визвещении о проведении конкурса. 4.5. В случае внесения изменений в конкурсную документациюорганизатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, ноне более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за пятьдней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносес указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов сзаявками. 4.6. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытогоконкурса является публичной, на нее приглашаются представители всехучастников конкурса, подавших конкурсные заявки. 4.7. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждойвскрытой конкурсной заявке: 4.7.1. наименование участника конкурса; 4.7.2. должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия; 4.7.3. предлагаемые участниками конкурса условия (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника); 4.7.4. другая информация на усмотрение организатора конкурса. 4.8. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаютсяк рассмотрению. 4.9. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатамрассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допускеучастника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 3 кнастоящему Порядку). 4.10. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организаторконкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытиязаявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причинотказа. 4.11. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе,подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравненияусловий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса.Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом(приложение 4 к настоящему Порядку). 4.12. Протокол оценки и сопоставления заявок должен бытьсоставлен и опубликован в трехдневный срок с даты вскрытия конвертов сзаявками. 4.13. Договор подряда заключается с победителем конкурса впятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставлениязаявок. 4.14. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся вследующих случаях: 4.14.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступилони одной конкурсной заявки; 4.14.2. если всем участником отказано в допуске к участию вконкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок; 4.14.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие вконкурсе. 4.15. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трехрабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такомуучастнику конкурса проект договора, который составляется путемвключения условий исполнения договора, предложенных таким участником взаявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый кконкурсной документации. В случае уклонения такого участника отзаключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявкипредусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользузаказчика и проводится повторный конкурс. Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству В.М. Леонтьев Приложение N 1 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Дата публикации извещения: ______________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по ремонту фасада многоквартирного дома Адрес многоквартирного дома: __________________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты): _______________________________________________ (перечислить работы) Заказчик: _____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса: _________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________________________________________________________________________ рублей Дата начала работ: ______________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ________________________________________ Официальный интернет-сайт для публикации: _____________________________________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ____________________________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1) общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов; 2) техническая и сметная документация, в составе: ____________________________________________________________________________________; (перечислить документы) 3) договор подряда (проект). Приложение N 2 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Дата ____________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по ремонту фасада многоквартирного дома. _________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) _________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома: __________________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты): _____________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик: _____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса: _________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,______________________________________________________________________ контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: ________________________________________________________________________________ рублей Дата начала работ: ______________________________________________ Дата вскрытия конвертов: ________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ____________________________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы наинтернет-сайте: ______________________________________________________ Приложение N 3 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году _____________________________________________________ _____________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) ___________________________________________ _________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии - ________________________________________; (Ф.И.О., должность) Зам.председателя комиссии - ____________________________________; (Ф.И.О., должность) Секретарь комиссии - ___________________________________________; (Ф.И.О., должность) Члены комиссии: ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _____________________________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов _________________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса: _________________________________________________ (наименование организации, ФИО, должность,______________________________________________________________________ реквизиты доверенности)______________________________________________________________________ По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали: __________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _________заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что онине повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либоизъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение кнастоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Председатель конкурсной комиссии ____________________/_____________/ Члены конкурсной комиссии _________________________/______________/ _________________________/______________/ _________________________/______________/ _________________________/______________/ Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году от __________________ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Документ, | Информация | Документы, | Нотариально | Нотариально | Оригинал | Справка | Копия | Цена | Отметка || п/п | участника, | Подтверждающий | о | подтверждающие | заверенная | заверенная | или нотариально | из налогового | бухгалтерского | конкурсной | о || | адрес | полномочия | составе | опыт | копия | копия | заверенная копия | органа о | баланса | заявки | соблюдении || | | лица на | и | работы | свидетельства | свидетельства о | выписки | размере | | | требований || | | осуществление | квалификации | (копии | о | государственной | из Единого | задолженности | | | к || | | действий | работников | договоров | постановке | регистрации | государственного | | | | допуску || | | от имени | | подряда) | на учет | | реестра | | | | на || | | участника | | | в налоговом | | юридических | | | | участие || | | | | | органе | | лиц | | | | в конкурсе ||-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------|| | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------|| | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+----------------+--------------+----------------+---------------+-----------------+------------------+---------------+----------------+------------+------------|| | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Председатель конкурсной комиссии _________________/_________________ Члены конкурсной комиссии ______________________/_______________/ (подпись) Приложение 4 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _________________________________________________ ___________ (место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии - ________________________________________; (Ф.И.О., должность) Зам.председателя комиссии - ____________________________________; (Ф.И.О., должность) Секретарь комиссии - _______________________; (без права голоса); (Ф.И.О., должность) Члены комиссии: ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступилизаявки следующих участников конкурса: ______________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным пунктом 5 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора","Дополнительные работы", и "Срок выполнения работ", и "Квалификация"отражены в приложении к настоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела оценку результатов заявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленнымзаявкам присвоены следующие номера: 1. _____________________________________________________________, 2. _____________________________________________________________, 3. _____________________________________________________________, 4. _______________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана _________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации) Председатель конкурсной комиссии _________________/_________________ Члены конкурсной комиссии _________________________/_______________/ (подпись) _________________________/______________/ (подпись) _________________________/______________/ (подпись) _________________________/______________/ (подпись) Приложение N 2 к постановлению администрации города Новокузнецка от 11.03.2014 N 41 Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году 1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов попривлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонтуфасадов многоквартирных домов, расположенных на территорииНовокузнецкого городского округа (далее - комиссии или конкурсныекомиссии), являются временными, специально уполномоченными органами исоздаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее- конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принятьучастие в открытом конкурсе (далее - участники конкурса), а также дляопределения победителя конкурса. 2. Персональный состав конкурсных комиссий формируетсяорганизатором конкурса из числа представителей, кандидатуры которыхутверждаются приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ) и заказчиком. 3. Комитет ЖКХ включает в состав комиссии представителей,курирующих Адресную программу по проведению ремонта фасадовмногоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкогогородского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014году,представителей, осуществляющих функции строительного и техническогоконтроля в области строительства. 4. Заказчик включает в состав комиссии представителясобственников помещений в многоквартирных домах (председателя советасобственников помещений или иного представителя по решению общегособрания собственников помещений в многоквартирном доме);представителя управляющей организации, товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива. 5. Заказчик может включить в состав комиссии представителясторонней организации (без права голоса), уполномоченной наосуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами(при наличии). При осуществлении надзора над работами, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитального строительствасогласно Перечню, утвержденному приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, поподготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,капитальному ремонту объектов капитального строительства, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства", организация должна иметь свидетельство о допуске ктаким видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 6. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведениезаседаний проводит организатор конкурса. 7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 7.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет иподписывает протокол вскрытия конвертов; 7.2. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсныхзаявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы; 7.3. определяет победителя конкурса или принимает иное решение порезультату конкурса. 8. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать отучастников конкурса информацию, необходимую для осуществления работыкомиссии. 9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и впорядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, атакже настоящим Положением. 10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организаторомконкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателякомиссии назначается организатором конкурса из числа представителейместной администрации. 11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случаеотсутствия председателя заседание комиссии проводит заместительпредседателя комиссии. 12. Ответственный секретарь комиссии назначается организаторомконкурса из числа представителей местной администрации. 13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседанииприсутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательномусловии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика. 14. Решения комиссии принимаются, если за их принятиепроголосовали не менее половины присутствующих на заседании членовкомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим. 15. Решения комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются присутствующими на заседании членами комиссии. Впротоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членовкомиссии (при наличии). 16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случаеотсутствия председателя): 16.1. руководит деятельностью комиссии; 16.2. председательствует на заседаниях комиссии; 16.3. несет ответственность за соблюдение требований конкурснойдокументации и выполнение возложенных на комиссию задач; 16.4. осуществляет иные действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации. 17. Члены комиссии: 17.1. участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюкомиссии; 17.2. участвуют в заседаниях комиссии; 17.3. выполняют в установленные сроки поручения председателякомиссии, решения комиссии. 18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 19. Председатель, заместитель председателя, ответственныйсекретарь и другие члены комиссии не вправе проводить переговоры сучастниками во время процедур проведения конкурса за исключениемслучаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательствомРоссийской Федерации. 20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставленияпоступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогахконкурса. 21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договораподряда. Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству В.М. Леонтьев Приложение N 3 к постановлению администрации города Новокузнецка от 11.03.2014 N 41 Типовая конкурсная документация по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключениядоговора подряда на выполнение следующих работ по ремонту __________________________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)______________________________________________________________________ (перечислить работы) 1.2. Заказчиком является: _____________________________________________________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является: _________________________________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: ___________________________________________ рублей, в том числе НДС _____ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок являются день и часвскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:_____________________________________________________________________,часы работы _________________________________________________________. 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведенов ____ часов _____ минут "____" _________ 20__ года по адресу:_____________________________________________________________________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всехпретендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должныбыть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется наинтернет-сайте _________________________________________ не позднеечем за 10 дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса _________________________________________ (предоставляют, не предоставляют)обеспечение заявки. 1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются наинтернет-сайте __________________________________________________ вдвухдневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.10. Договор подряда с победителем конкурса заключается по формесогласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации втрехдневный срок с даты опубликования результатов конкурса. 1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса: ___________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)_____________________________________________________________________. 2. Требования к участникам конкурса 2.1. Для участия в проведении первого этапа и включения в Реестрподрядных организации допускаются участники, соответствующие следующимтребованиям: 2.1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена впорядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях; 2.1.2. отсутствие у участника, его сотрудников административногои(или) уголовного наказания или уголовного преследования; 2.1.3. у участника не должно быть просроченной задолженностиперед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетнымифондами; 2.1.4. участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства; 2.1.5. отсутствие участника в реестре недобросовестныхпоставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестранедобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013N 1062. 2.2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могутбыть определены специальные квалификационные требования для допускаучастников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленнуюпо форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации, сприложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по формесогласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации; 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника, по форме согласно приложению 3 кнастоящей конкурсной документации; 3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесениеобеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией); 3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работыспециалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствиеквалификационным требованиям; 3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную датуперед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки осостоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе напоследнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальныхпредпринимателей); 3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или)подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнениеработ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которыепланируются к привлечению для выполнения соответствующих работ иимеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опытработы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласноприложению 4 к конкурсной документации с приложением документов,подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома,заверенная копия трудовой книжки); 3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов совсеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (дляюридических лиц), нотариально заверенная копия документа,удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации(для индивидуальных предпринимателей); 3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке научет в налоговом органе; 3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства огосударственной регистрации; 3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки изЕдиного государственного реестра юридических лиц (Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученнаяне ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженностиучастника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня илигосударственные внебюджетные фонды за последний календарный год,полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки; 3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду иливидам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, выданного саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказомМинистерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря2009 года N 624) (по усмотрению участника). 3.2. Указанные документы являются обязательными дляпредставления, за исключением подпункта 3.1.12. Отсутствие в составеконкурсной заявки какого-либо документа или представление документовпо формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурснуюдокументацию, может являться основанием для отказа в допуске к участиюв конкурсе. 3.3. Представление документов, предусмотренных подпунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации в составе заявки, не требуется, еслиданные документы были представлены ранее при участии претендента вдругих аналогичных конкурсах, проводимых в Новокузнецком городскомокруге (при условии, что организатором указанных конкурсов являласьместная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся вних информация не утратила свой актуальности. Информация с указаниемреквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы,должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организаторуконкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предметконкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта:один - с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. Накаждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно,"Оригинал" или "Копия" и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявкидолжна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копийзаявки и входящих в ее состав документов не требуется. 3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящейконкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием,независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются ивозвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурсарегистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку вкниге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченнымлицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковыйномер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзывезаявки подается участником в письменном виде по адресу, в которыйдоставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно бытьподписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организаторомконкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки идолжно быть оформлено участником как самостоятельный документ,подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленныйпечатью организации-участника. Документ, представляющий собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, каквнешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Процедура проведения конкурса 4.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от негоразъяснения по содержанию конкурсной документации и процедурепроведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в формеэлектронного документа, либо по телефону с использованием контактнойинформации, указанной в пункте 1.11 настоящей конкурсной документации.Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются втечение двух рабочих дней со дня поступления. 4.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурснуюдокументацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов,о чем он должен известить участников путем публикации соответствующейинформации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникамдополнительное время для учета внесенных им изменений путем переносадаты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. 4.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендентак участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями дляотказа в допуске к участию в конкурсе являются: 4.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписилица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 4.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов,установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либодокументов, оформленных ненадлежащим образом; 4.3.3. несоответствие участника требованиям, установленнымразделом 2 настоящей конкурсной документации; 4.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации; 4.3.5. предоставление участником в конкурсной заявкенедостоверных сведений. 4.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующейтребованиям конкурсной документации и участник может быть допущен кучастию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения оттребований конкурсной документации, которые существенно не меняютхарактеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурснойдокументацией, либо если она содержит незначительные ошибки илинеточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквеннымизначениями ценового предложения верной считается сумма, выраженнаябуквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаиуказания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквеннымизначениями. 4.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходятпроцедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий дляисполнения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасадамногоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методикиоценки конкурсных заявок согласно разделу 5 настоящей конкурснойдокументации. 5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 5.1. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома,предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссияосуществляет рассмотрение заявок по следующим трем критериям: 1) цене договора; 2) сроку выполнения работ; 3) квалификации участника. 5.2. Рассмотрение по критерию "квалификация участника"производится по четырем подкритериям: а) опыту работы (количество успешно завершенных объектов-аналоговза последний год); б) квалификации персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); в) соблюдению техники безопасности (количество несчастных случаевпри производстве работ за последние 2 года); г) участию в судебных заседаниях в качестве ответчика поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорамподряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 5.3. Голосование определяется большинством голосов, при равенствеголосов решающим голосом считается голос председателя комиссии. Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству В.М. Леонтьев Приложение N 1 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник: 1.1. Наименование юридического лица _____________________________ 1.2. ИНН_________________________________________________________ 1.3. Юридический адрес __________________________________________ 1.4. Фактический адрес __________________________________________ 1.5. Контактный телефон (факс) __________________________________ 1.6. Контактное лицо ____________________________________________ 2. Электронный адрес участника __________________________________ 3. Участник _____________________________________________________является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случаеналичия плательщиком налога на добавленную стоимость. 4. Участник _____________ _____________ выданное саморегулируемой имеет (не имеет)организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительства согласноПеречню, утвержденному приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624. 5. Право на льготы. 5.1. Участник является __________________________________________ (микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием) Наименование Средняя численность работников за предшествующий календарный год______ человек Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость ________рублей Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год______ рублей 5.2. Участник является местным предприятием и имеет право нальготу _______________________________________________________________ (да/нет) 6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 7. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у участника, его сотрудников административногои(или) уголовного наказания или уголовного преследования; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: ---------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Единица измерения | |-------+----------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------+----------------------------+-------------------| | 1. | Цена договора, в том числе | Рубли | | | налог на добавленную | | | | стоимость (при наличии) | | |-------+----------------------------+-------------------| | 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с | | | | даты начала работ | ---------------------------------------------------------- 9. Информация для рассмотрения подкритериев критерия"Квалификация". ------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Единица измерения | |-------+-------------------------------+-------------------| | 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. | | |-------------------------------| | | | количество успешно | | | | завершенных объектов- | | | | аналогов за последний год | | | | по видам работ (не | | | | подтвержденных | | | | документально) | | | |-------------------------------| | | | количество успешно | | | | завершенных объектов- | | | | аналогов за последний год | | | | по видам работ, | | | | подтвержденных | | | | представленными договорами | | | | подряда и другими | | | | документами | | |-------+-------------------------------+-------------------| | 2 | Квалификация персонала | человек | | | (наличие квалифицированного | | | | инженерного персонала), в том | | | | числе: | | | |-------------------------------| | | | опытом работы более 10 лет и | | | | стажем работы в компании | | | | более 2-х лет | | | |-------------------------------| | | | с опытом работы более 5 лет | | |-------+-------------------------------+-------------------| | 3 | Соблюдение техники | шт. | | | безопасности (кол-во | | | | несчастных случаев | | | | при производстве работ за | | | | последние 2 года) | | |-------+-------------------------------+-------------------| | 4 | Участие в судебных заседаниях | шт. | | | в качестве ответчика по делам | | | | об исполнении договорных | | | | обязательств по договорам | | | | подряда за последние 2 года | | | | (проигранные арбитражные | | | | дела) | | ------------------------------------------------------------- 10. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе ___________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)документы, предусмотренные подпунктами 3.1.4 - 3.1.12 пункта 3.1.конкурсной документации. _________________________________________________________________ (должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать) Приложение N 2 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Опись входящих в состав заявки документов ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ (наименование участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ поремонту ____________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы ичто содержание описи и состав заявки совпадают. ---------------------------------------------- | Наименование документа | Количество листов | |------------------------+-------------------| | | | |------------------------+-------------------| | | | ---------------------------------------------- __________________________________________________________ (Должность, подпись уполномоченного лица, печать) Приложение N 3 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ Место составления _______________________________________________ Дата выдачи _____________________________________________________ Настоящей доверенностью _________________________________________ (наименование участника)в лице ______________________________________________________________, (должность руководителя участника, ФИО)действующего на основании ___________________________________________, (устава, положения и т.п.)уполномочивает _______________________________________________________ (ФИО лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявкуна участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту фасада ________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________. Подпись ___________________________________________ удостоверяю. (ФИО лица, которому выдается доверенность) ________________________________________________________________ (Должность, подпись уполномоченного лица, печать) Приложение N 4 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет-------------------------------------------------------------------------| N | ФИО | Должность | Стаж | Стаж | Название | Примечания || п/ п | | в | работы в | работы в | учебного | || | | компании | отрасли | компании | заведения | || | | | | | и год | || | | | | | окончания | ||------+-----+-----------+----------+----------+-----------+------------|| 1 | | | | | | ||------+-----+-----------+----------+----------+-----------+------------|| 2 | | | | | | ||------+-----+-----------+----------+----------+-----------+------------|| 3 | | | | | | |------------------------------------------------------------------------- Итого: - количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажемработы в компании более 2-х лет ________ человек; - количество специалистов с опытом работы более 5 лет ___________человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки: ______________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве ____ шт. 2. Копия диплома в количестве ____ шт. 3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. _________________________________________________________________ (Должность, подпись уполномоченного лица, печать) Приложение N 5 к Типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, при подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 году ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ШАХТЕРА В 2014 ГОДУ Договор N __________ "__" ___________ 20__ года ______________________________________________________________________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)в лице ______________________________________________________________,действующего на основании _________________________(далее - Заказчик),с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации)в лице ______________________________________________________________,действующего на основании _______________________ (далее - Подрядчик),именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор онижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по ремонту фасада _________________,(далее - работы), многоквартирного дома (далее - объект),расположенного по адресу: ___________________________________________,в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой кнастоящему Договору. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________рублей, в том числе НДС _____________ рублей. Стоимость по видам работ составляет _____________________________ (вид работ)______________________________________________________________ рублей. 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит. 1.4. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчикомза свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнитьработы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостаткии передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику завыполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является__________________________________ N _____ от "__" ___________ 20__ г. Статья 2. Порядок оплаты работ 2.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовыйплатеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в пункте 1.2Договора, в сумме ______________________________ рублей выплачиваетсяв 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами; - окончательный платеж по завершению работ по Договорувыплачивается на основании акта приемки выполненных работ по ремонтуфасада по форме, установленной администрацией города Новокузнецка,акта по форме N КС-2 и справки по форме N КС-3 в 30-дневный срок сдаты подписания Заказчиком указанных документов. 2.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов попроизводству работ, предоставить представителю Заказчика по первомутребованию все необходимые документы, подтверждающие использованиеавансового платежа в соответствии с его назначением. Статья 3. Сроки выполнения работ 3.1. Сроки выполнения работ: - начало работ "____" ___________ 20____г.; - окончание работ "____" ___________20___г. 3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является датаподписания акта о приемке выполненных работ по ремонту фасада рабочейкомиссией. Статья 4. Заказчик 4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 4.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение _______ днейсо дня подписания Договора Сторонами. 4.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течениевсего периода производства работ. 4.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организоватьприемку выполненных работ после ремонта. 4.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме N КС-2 и справкипо форме N КС-3. 4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. Статья 5. Подрядчик 5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 5.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный вподпункте 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Договора. 5.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части. 5.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственнымстандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работдолжны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные,гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы,удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 5.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика иПодрядчика, контактных телефонов. 5.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должныпроизводиться в будние дни в период с 08-00 по 21-00. По письменномусогласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные ипраздничные дни с учетом соответствующих требований законодательстваРФ. 5.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. 5.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, иобеспечивать их своевременную уборку. 5.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 5.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор доподписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта. 5.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности илипрочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения отнего указаний приостановить работы и принять все возможные меры попредотвращению наступления отрицательных последствий, которые могутбыть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 5.1.11. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 5.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 5.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительныечертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ иответственных конструкций. 5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков,выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срокаэксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполненииработ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе дляисправления некачественно выполненных работ привлечь другуюорганизацию за счет Подрядчика. 5.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядокпривлечения и использования иностранных работников. 5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. Статья 6. Выполнение работ 6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняетфункции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: ________________________________________________________________________________________ (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведениедокументации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: _______________________________________________________________________________________ (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия) 6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляетсяс обязательным письменным уведомлением об этом соответствующейСтороны. 6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 6.4.1. контроль за соответствием работ, применяемых конструкций,изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условийи других нормативных документов; 6.4.2. принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации; 6.4.3. проверку наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,сертификатов, и других документов); 6.4.4. освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работи ответственных конструкций и подписание акта освидетельствованияскрытых работ; 6.4.5. проверку фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование актаприемки выполненных работ КС-2; 6.4.6. участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию после проведения ремонта фасада многоквартирного дома иподписание акта приемки выполненных работ по ремонту фасада. 6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право: 6.5.1. проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика; 6.5.2. давать в письменной форме замечания Подрядчику и требоватьот него устранения указанных в замечаниях недостатков. 6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые онсчитает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 6.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменныеуказания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журналепроизводства работ. 6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в видепротоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 6.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, вкотором отражаются технологическая последовательность, сроки, качествовыполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства". 6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованиеми персоналом, а в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством, документами, подтверждающими их право на выполнениеданного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должнабыть не более 20% стоимости всех работ по Договору. 6.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденные наместе производства работ, не являются собственностью Подрядчика. Вслучае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с ВСН 42-85(Р) "Правилами приемки в эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий", технической и сметнойдокументацией, а также иными применимыми нормативными актами. 7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчикао завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче ипредставить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по формеN КС-2 и справку по форме N КС-3. Заказчик в течение 5 дней послеполучения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядкеосуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией выполненных работпо ремонту фасада. 7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки выполненных работ по ремонту фасада многоквартирногодома, а при проведении ремонта по нескольким видам работ на объекте -актов о приемке выполненных работ рабочей комиссией, законченных работпо ремонту объекта по всем видам работ. 7.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии спунктом 7.4 настоящего Договора. 7.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет рисквозможного его повреждения или утраты. Статья 8. Гарантии качества по сданным работам 8.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненныеПодрядчиком и субподрядчиками по Договору. 8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки выполненных работ по ремонту фасада, если Подрядчик недокажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объектаили его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок насмонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийномусроку, установленному его производителем. 8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известитьоб этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя непозднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявлениядефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и(или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт,фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых дляподготовки производства соответствующих работ и производства такихработ, более чем на 5 (пять) рабочих дней. 8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания актаобнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик. 8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. Статья 9. Ответственность Сторон 9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащеевыполнение своих обязательств по Договору. 9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента отстоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый деньпросрочки до фактического исполнения обязательств. 9.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного)процента от стоимости работ, переданных на выполнение субподряднойорганизации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договорасубподряда. 9.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпунктов5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 пункта 5.1) представитель Заказчика немедленнописьменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением актавыявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а вслучае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. Вслучае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленныхнарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (нольцелых пять десятых) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2настоящего Договора, за каждый день до даты фактического устранениянарушений. 9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнениеобязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненныхненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны отфактического исполнения обязательств по Договору. 9.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны. Статья 10. Внесение изменений в техническую документацию 10.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчикаизменения в техническую документацию при условии, что дополнительныеработы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов указанной впункте 1.2 настоящего Договора стоимости работ и характер работ неизменяется. 10.2. При внесении изменений в техническую документацию всоответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора дополнительные работыоплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметнойдокументацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 10.3. Внесение в техническую документацию изменений в большемпротив указанного в пункте 10.1 настоящего Договора объемеосуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметыс корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительногосоглашения. Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилосьследствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшихпосле заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силыотносятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменениядействующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства,влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороныне могут оказать влияния и за возникновение которых не несутответственности. 11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнитьобязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный сроксообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме сприложением справки, выданной органами местного самоуправления. 11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действиеДоговора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. Статья 12. Порядок расторжения Договора 12.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке либопо соглашению Сторон, либо по решению суда. 12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договори потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующихнарушений Подрядчиком условий Договора: 12.2.1. если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объектев течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договорадаты начала работ;12.2.2. в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору (более двух раз выявлено нарушения качества выполненияработ, несоблюдение графика производства работ без уважительныхпричин, нарушение срока выполнения работ. 12.3. При принятии Заказчиком решения о расторжении всоответствии с п.12.2 настоящего Договора Заказчик направляетПодрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутымс момента получения Подрядчиком уведомления. Статья 13. Разрешение споров 13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются Сторонами путем переговоров. 13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров поповоду недостатков выполненных работ или их причин и невозможностиурегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторонможет быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона,требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушенийПодрядчиком условий Договора или причинной связи между действиямиПодрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу,назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертизаназначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороныпоровну. 13.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражныйсуд Кемеровской области. Статья 14. Особые условия _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Статья 15. Прочие условия 15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами. 15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня такихизменений. 15.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, другой - дляПодрядчика. 15.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Статья 16. Приложения к настоящему Договору Приложениями к настоящему Договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы: 1. ______________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________ Статья 17. Местонахождение и реквизиты Сторон 17.1. Заказчик: _________________________________________________ Местонахождение: ________________________________________________ Реквизиты: ______________________________________________________ 17.2. Подрядчик: ________________________________________________ Местонахождение: ________________________________________________ Реквизиты: ______________________________________________________ Подписи Сторон Заказчик: Подрядчик: "___" ____________ 20__ г. "____" ____________ 20__ г. М.П. М.П.