Постановление Администрации Беловского района от 17.01.2013 № 3
Об утверждении порядка внесения и возврата денежных средств, поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Муниципальному казенному учреждению...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 17.01.13 N 3г. БеловоОб утверждении порядка внесения и возвратаденежных средств, поступающих в качествеобеспечения исполнения муниципальныхконтрактов на поставку товаров, выполнениеработ, оказание услуг для муниципальныхнужд Муниципальному казенному учреждению"Управление жизнеобеспечения населенныхпунктов Беловского муниципального района" В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд", письмом ЦБ РФ от05.04.2010 г. N 48-Т "Об открытии территориальным органам федеральногоказначейства счетов для учета средств в валюте Российской Федерации,поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджетовсубъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в подразделенияхрасчетной сети банка России или кредитных организациях" 1. Утвердить Порядок внесения и возврата денежных средств,поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактовна поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг длямуниципальных нужд, Муниципального казенного учреждения "Управлениежизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района"согласно приложению N 1. 2. Утвердить форму уведомления о необходимости возврата залогаденежных средств согласно приложению N 2. 3. Утвердить примерную форму договора залога денежных средств пообеспечению исполнения муниципального контракта согласно приложениюN 3. 4. Утвердить примерную форму безотзывной банковской гарантии,выданной банком или иной кредитной организацией согласно приложениюN 4. 5. Признать утратившим силу Постановление АдминистрацииБеловского муниципального района от 21 марта 2011 года N 45"Об утверждении порядка внесения, использования и возврата денежныхсредств, поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальныхконтрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг длямуниципальных нужд, Управлению жизнеобеспечения населенных пунктовадминистрации Беловского района". 6. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетностиМуниципального казенного учреждения "Управление жизнеобеспечениянаселенных пунктов Беловского муниципального района" производить учети возврат указанных средств в соответствии с утвержденным Порядком. 7. Начальнику отдела информатизации и компьютерного обеспеченияадминистрации Беловского муниципального района (Букин Е.К.) обеспечитьразмещение настоящего постановления на официальном сайте Беловскогомуниципального района www.belovorn.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года. 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы района по экономике Е.М. Саратовкину. Глава района А.И. Щукин Приложение N 1 к постановлению администрации Беловского муниципального района от 17 января 2013 г. N 3 Порядок внесения и возврата денежных средств, поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд Муниципальному казенному учреждению "Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района" 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок внесения и возврата денежных средств,поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактовна поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг длямуниципальных нужд МКУ "Управление жизнеобеспечения населенных пунктовБеловского муниципального района" (далее по тексту - Порядок)разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 годаN 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 1.2. Настоящий Порядок применяется при проведении открытыхконкурсов, аукционов в электронной форме, муниципальным заказчиком покоторым выступает МКУ "Управление жизнеобеспечения населенных пунктовБеловского муниципального района". 2. Обеспечение исполнения контракта 2.1. Если в соответствии с конкурсной документацией,документацией об аукционе (далее по тексту документация о торгах)заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта,контракт заключается только после предоставления участником размещениязаказа, с которым в соответствии с действующим законодательствомзаключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 2.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышатьтридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (ценылота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса,открытого аукциона. В случае, если начальная (максимальная) ценаконтракта (цена лота) или в предусмотренных законодательством случаяхначальная (максимальная) цена одного контракта превышает пятьдесятмиллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспеченияисполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентовначальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем вразмере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или вслучае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной(максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающемна двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса. 2.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено ввиде безотзывной банковской гарантии, или залога денежных средств, втом числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполненияконтракта, указанном в документации о торгах. Способ обеспеченияисполнения контракта определяется участником размещения заказа, скоторым заключается контракт, самостоятельно. 2.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок егопредоставления указаны в документации о торгах. 2.5. Данное требование в равной мере распространяется на всехучастников размещения заказа, за исключением, если победителем торговили участником торгов, с которым заключается контракт, являетсябюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполненияконтракта не требуется. 3. Банковская гарантия 3.1. В том случае, если обеспечение исполнения контрактапредоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должнасоответствовать требованиям, установленным законодательствомРоссийской Федерации. 3.2. Обязательным приложением к банковской гарантии являетсязаверенная копия лицензии банка, иного кредитного учреждения,выдавшего банковскую гарантию (далее - банк), на право осуществленияданного вида деятельности. 3.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должна бытьуказана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнениеобязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы,установленной конкурсной документацией, документацией об аукционе вкачестве размера обеспечения исполнения муниципального контракта идолжна быть выражена в валюте Российской Федерации - рублях. 3.4. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт,исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороныКонтракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол оценки исопоставления заявок на участие в конкурсе, или на протокол подведенияитогов аукциона как основание заключения контракта как основание длязаключения Контракта. - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик,принципалом - исполнитель (поставщик, подрядчик), гарантом - банк илииное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию; - в банковской гарантии прямо должно быть предусмотренобезусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантииполностью или частично в случае неисполнения исполнителем(поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по настоящему контрактув предусмотренные сроки или расторжения контракта и отказа его вернутьполученную сумму аванса (если контрактом предусмотрена выплатааванса). При этом должно быть предусмотрено, что для истребованиясуммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменноетребование, копия, оригинал банковской гарантии и документы,подтверждающие выплату исполнителю (поставщику, подрядчику) аванса(если контрактом предусмотрена выплата аванса); - платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантомв течение пяти рабочих дней после обращения бенефициара; - в банковской гарантии не должно быть условий или требований,противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым; 3.5. Банковская гарантия должна содержать указание на согласиебанка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, неосвобождают его от обязательств по соответствующей банковскойгарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. 3.6. Банковская гарантия должна предусматривать, чтопринадлежащее "Заказчику" (бенефициару по банковской гарантии) правотребования к гаранту не может быть передано другому лицу. 3.7. Срок действия безотзывной банковской гарантииустанавливается на период действия муниципального контракта, а вслучае наличия гарантийных обязательств участника размещения заказа навыполненные работы действие безотзывной банковской гарантии должнораспространяться и на срок такой гарантии. 3.8. В банковской гарантии должны быть указаны следующие случаинеисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, при подтверждениикоторых гарант обязуется уплатить "Заказчику" сумму, на которую выданагарантия: а) при нарушении сроков поставки товара, выполнения работ,оказания услуг: срыв сроков начала поставки товара, выполнения работ, оказанияуслуг, установленных муниципального контрактом; за окончание работ после установленного срок поставки товара,сдачи результата работ, оказания услуг, установленного установленныхмуниципального контрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхдоговором форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ входе наблюдения за ходом работ, а также при обнаружении при приемкеработ любых недостатков и дефектов; - обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. г) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиевыполнения подрядчиком, исполнителем работ, предусмотренных договором,а также компенсация вреда жизни, здоровью граждан. 4. Залог денежных средств 4.1. Требования к обеспечению исполнения контракта,предоставляемому в виде залога денежных средств: 4.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполненияконтракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере,установленном в документации о торгах; 4.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполненияконтракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка обоплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежныхсредств осуществлялся при помощи системы "Банк-Клиент") или егокопией; 4.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполненияконтракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счетазаказчика, указанным в документации о торгах, до заключения контракта.В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залогаденежных средств считается не предоставленным; Договор залогазаключается поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком доподписания контракта по форме, предусмотренной документацией о торгах. 4.5. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику,исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащегоисполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10-тибанковских дней, со дня получения заказчиком соответствующегописьменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежныесредства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. 4.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполненияобязательств по контракту перестало быть действительным, закончилосвое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнениепоставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств поконтракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан втечение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное(новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту натех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации оторгах. 4.7. Денежные средства, внесенные участником размещения заказа вкачестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4.2.Порядка, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которымзаключается муниципальный контракт, в порядке и в сроки, установленныедоговором залога. 4.8. Денежные средства возвращаются отделом бухгалтерского учетаи отчетности МКУ "Управление жизнеобеспечения населенных пунктовБеловского муниципального района" по реквизитам, указаннымпоставщиком, подрядчиком, исполнителем) в письменном уведомлении(Приложение N 2 к постановлению Главы Беловского муниципального районаот " " 2013 г. N) Приложение N 2 к постановлению администрации Беловского муниципального района от 17 января 2013 г. N 3 УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАТА ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Настоящим уведомляю о необходимости возврата залога денежныхсредств, полученного в качестве обеспечения исполнения муниципальногоконтракта на ________________________________________________________. (предмет контракта) Настоящий муниципальный контракт от ___________ N _______ признанисполненным надлежащим образом. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) ______________. Сумма залога денежных средств ____________ рублей. Письменное требование _______________________ о возврате денежныхсредств ______________________________________________________________ (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)с указанием банковских реквизитов прилагается. Срок возврата денежных средств до "___" _____________ 20__ г. всоответствии с пунктом _________ договора залога денежных средств от"___" 20 __ г. N ___ Руководитель: ______________________ _________________ ________________________ (должность) (подпись) (расшифровка) Исполнитель: ______________________ _________________ ________________________ (должность) (подпись) (расшифровка) УВЕДОМЛЕНИЕ (2 вариант) о возврате (отказе в возврате) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения _________________________________________________________________ (заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе), исполнения муниципального контракта, указать нужное) Наименование участника размещения заказа ________________________ Юридический адрес _______________________________________________ Предмет открытого конкурса (аукциона) (извещение N ___ от _______ Размер обеспечения ______________________________________________ Дата и номер платежного документа, свидетельствующего оперечислении денежных средств, _______________________________________внесенных в качестве обеспечения Основание возврата денежных средств, внесенных в качествеобеспечения __________________________________________________________ Заполняется при возврате денежных средств: Денежные средства возвращаются на следующий расчетный счет: ____________________________________ Получатель: _____________________________________________________ Назначение платежа: Возврат денежных средств, внесенных вкачестве обеспечения _________________________________________________заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе), исполнениямуниципального контракта, указать нужное) Наименование банка ИНН КПП ОКАТО Расчетный счет БИК Корреспондентский счет _____________________________ _________ _________________________ (руководитель уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи) органа, заказчика) "___" ______________ 20__ г. Приложение к Контракту от _________ N _______ ОБРАЗЕЦ Акт N __________ от ______________ 20__ г. неисполнения условийКонтракта Настоящий акт составлен о том, что комиссия Заказчика всоответствии с условиями муниципального Контракта от _______ N_________ (далее - Контракт) произвела документирование фактанеисполнения условий Контракта, а именно: ____________________________что противоречит пунктам __________________________________ Контракта. Указанный акт является документальным подтверждением неисполненияусловий Контракта и дает право Заказчику обратиться за обеспечениемисполнения Контракта в соответствии с Приложением N к Контракту. Отказ представителя Подрядчика от подписи настоящего акта неявляется основанием для отказа в выплате обеспечения исполненияКонтракта. Члены комиссии Заказчика: ________________________ ________________ (Ф.И.О) (подпись) ________________________ ________________ (Ф.И.О) (подпись) ________________________ ________________ (Ф.И.О) (подпись) Представитель Подрядчика: ________________________ ________________ (Ф.И.О) (подпись) В случае отказа Подрядчика от подписи, комиссия Заказчика обязанаотметить это в настоящем акте. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: __________________/_________/ __________________/_________/ М.П. М.П. Приложение N 3 к постановлению администрации Беловского муниципального района от 17 января 2013 г. N 3 Примерная форма договора залога г. Белово "___" ______________ 20__ г. ________________________________________________________________, (наименование залогодателя (поставщика (подрядчика, исполнителя)по контракту) находящийся ___________________________________________, (юридический адрес)именуемый в дальнейшем "Залогодатель", в лице _______________________, (Ф.И.О. и должность) действующего на основании ______________________________________,с одной стороны, и МКУ "Управление жизнеобеспечения населенныхпунктов Беловского муниципального района", (заказчика по контракту)находящийся Кемеровская область г. Белово ул. Ленина,10, именуемый вдальнейшем "Залогодержатель", в лице начальника Клишина ВладимираМихайловича, действующего на основании Положения, с другой стороны, всоответствии с протоколом (оценки и сопоставления заявок на участие вконкурсе, или подведения итогов аукциона) от _________________________ (наименование документа о конкурсе, аукционе)заключили Договор о нижеследующем: 1. В обеспечение исполнения обязательств по заключаемомумуниципальному контракту (далее - контракт), в соответствии с которымиЗалогодатель обязуется ______________________________________________, (указать наименование обязательств)именуемыми в дальнейшем "Предмет залога", обеспечивается надлежащееисполнение обязательств, взятых на себя Залогодателем по контракту,возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения или ненадлежащимисполнением обязательств по контракту. 2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнениягосударственного контракта подтверждается платежным поручением сотметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты,оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средствосуществлялся при помощи системы "Банк-клиент". Уплата Предмета залога подтверждается __________________________, (наименование платежного документа и его реквизиты)являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 3. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (соответствуетразмеру обеспечения исполнения контракта, предусмотренному вконкурсной или аукционной документации): ____________________________. (цифрами и прописью) 4. В случае уклонения и отказа Залогодателя (Поставщика,подрядчика, исполнителя) от исполнения муниципального контракта, атакже в случае одностороннего отказа Залогодержателя (Заказчика) отисполнения муниципального контракта в случае существенного нарушенияЗалогодателя (Поставщика, подрядчика, исполнителя) обязательств помуниципальному контракту, денежные средства, внесенные Залогодателем(Поставщиком, подрядчиком, исполнителем) в качестве Обеспеченияисполнения контракта, не возвращаются, в частности: а) при нарушении сроков поставки товара, выполнения работ,оказания услуг: срыв сроков начала поставки товара, выполнения работ, оказанияуслуг, установленных муниципального контрактом; за окончание работ после установленного срок поставки товара,сдачи результата работ, оказания услуг, установленного установленныхмуниципального контрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхдоговором форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ входе наблюдения за ходом работ, а также при обнаружении при приемкеработ любых недостатков и дефектов; - обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. г) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиевыполнения подрядчиком, исполнителем работ, предусмотренных договором,а также компенсация вреда жизни, здоровью граждан. 5. Закладываемая сумма перечисляется на специальный счет в ___________________________________________________________________________. (номер счета и наименование кредитного учреждения) 6. Договор считается заключенным, если заложенная суммаперечислена на счет Залогодержателя с момента подписания договора. 7. Залогодержатель сохраняет Предмет залога в первоначальномобъеме до полного исполнения Залогодателем всех обеспеченных залогомобязательств. 8. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога вовнесудебном порядке, если в момент наступления срока исполненияобязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, а такжеудовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме.В случае неисполнения обязательств Залогодателем по Контракту (п. 1)Залогодержатель имеет право получить первоочередное удовлетворение засчет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моментуудовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкойисполнения контракта, неустойку за ненадлежащее исполнениеобязательства, а также возмещение расходов по их взысканию. 9. В случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнениемконтракта и прекращением обязательства, обеспеченного залогом,Залогодержатель обязуется, вернуть заложенные денежные средстваЗалогодателю в течение 10 банковских дней, по реквизитам указанным вего письменном требовании. 10. Залогодатель и Залогодержатель приложат все усилия дляразрешения всех споров и разногласий, возникающих в связи иливытекающих из настоящего Договора, путем переговоров. Разрешение такихспоров и разногласий, по которым Стороны не смогут прийти ксоглашению, будет решаться в соответствии с действующим российскимзаконодательством. 11. В случае если исполнение обязательств, вытекающих изнастоящего Договора, откладывается или приостанавливается в результатене зависящих от Сторон обстоятельств (форс-мажор), действие Договорапродлевается на период, соответствующий сроку таких обязательств, иСтороны не несут никаких обязательств по отношению друг к другу врезультате таких отсрочек или приостановления действия Договора. 12. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления суммызалога на счет Залогодержателя и подписания Сторонами. 13. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковуююридическую силу. 14.1. Залогодержатель: МКУ "УЖНП Беловского муниципального района" 652600 г. Белово ул. Ленина,10 ИНН/КПП 4202021949/420201001 л/с 03393033070 Отделение по г. Белово УФК по Кемеровской области р/с 40204810400000000024 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области БИК 043207001 Начальник МКУ "УЖНП Беловского муниципального района" __________________/В.М. Клишин/ 14.2. Залогодатель: Приложение N 4 к постановлению администрации Беловского муниципального района от 17 января 2013 г. N 3 БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (ФОРМА) город "___" ________________ 20__ г. _________________________________________________________________ (наименование банка, кредитного учреждения, ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты),лицензия____________ именуем _______________________________________ вдальнейшем "Гарант", в лице ________ (должность, ФИО), действующего наосновании _________ (Устава или др. документа*), извещен о том, чтомежду __________________ (наименование организации - Принципала, ОГРН,ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем "Принципал" и МКУ"Управлением жизнеобеспечения населенных пунктов Беловскогомуниципального района", именуемым в дальнейшем "Бенефициар" будетзаключен муниципальный контракт на ______________________ (названиеобъекта), расположенного по адресу: ________ (указать адрес) (далее -муниципальный контракт), после предоставления настоящей гарантии. 1. Условия настоящей гарантии: 1.1. Гарант настоящим безотзывно гарантирует и обязуется уплатитьБенефициару, по его первому, требованию сумму, сумму в размере_____________ (Указать цифрами и прописью) рублей ___ копеек, в случаенеисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательствпо Муниципальному контракту или в случае расторжения контракта по винеПринципала. 1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом. 1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящейбанковской Гарантии третьим лицам. 1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи (илидаты подписания государственного контракта Сторонами) и действует доокончания периода гарантийного срока, установленного по Муниципальномуконтракту. Бенифициар вправе предъявить требование о выплате суммы, втечение одного месяца после истечения периода гарантийного срока. 1.5. Изменения и дополнения, вносимые в Муниципальный контракт,не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковскойгарантии. 2. Условия выплат по настоящей гарантии: 2.1. Гарант обязуется не вдаваясь в существо нарушенияПринципалом, своих обязательств по Муниципальному контракту и непринимая во внимание никакие возражения Принципала произвести выплатупо требованию Бенефициара суммы неустойки, и по другим требованиямБенефициара, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнениемПринципалом своих обязательств по контракту, в размере не превышающемразмер вышеуказанной суммы, в течение 10 (десяти) банковских днейпосле поступления от Бенефициара заявления о ненадлежащем выполненииПринципалом обязательств по муниципальному контракту, содержащемутребование платежа по настоящей гарантии в случаях: а) при нарушении сроков поставки товара, выполнения работ,оказания услуг: срыв сроков начала поставки товара, выполнения работ, оказанияуслуг, установленных муниципального контрактом; за окончание работ после установленного срок поставки товара,сдачи результата работ, оказания услуг, установленного установленныхмуниципального контрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхдоговором форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ входе наблюдения за ходом работ, а также при обнаружении при приемкеработ любых недостатков и дефектов; - обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. г) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиевыполнения подрядчиком, исполнителем работ, предусмотренных договором,а также компенсация вреда жизни, здоровью граждан. 2.2. Заявление с требованием платежа по настоящей гарантии, вписьменной форме, должно быть направлено Гаранту по адресу, указанномув п. 3.4 настоящей гарантии, с приложением копии(й) уведомленияПринципалу о невыполнении им условий государственного контракта.Уведомление(ния) составляются Бенефициаром в произвольной форме, копиизаверяются печатью Бенефициара. 2.3. Заявление с требованием платежа по настоящей гарантии должнобыть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящейгарантии. 2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гарантаперед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящаягарантия. 2.5. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считаетсяисполненными надлежащим образом с даты зачисления денежных средств насчет Бенефициара. 3. Прочие условия: 3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара,если заявление с требованием платежа по настоящей гарантии будетпредъявлено Гаранту по окончании срока действия гарантии. 3.2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: - уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящаягарантия; - окончанием срока, на который выдана гарантия; - вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии ивозвращения ее Гаранту. 3.3. Настоящая гарантия подчинена законодательству РоссийскойФедерации. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению вАрбитражном суде. 3.4. Реквизиты и адрес Гаранта: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ (Должность уполномоченного лица Гаранта) ________________________________________ (ФИО) М.П. *- представляется документы, подтверждающие полномочия по выдачедоверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица,выдавшего доверенность.