Постановление Администрации Беловского района от 21.03.2011 № 45
Об утверждении порядка внесения, использования и возврата денежных средств, поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд, Управлению жизнеобеспечения...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 21.03.11 N 45г. БеловоОб утверждении порядка внесения,использования и возврата денежныхсредств, поступающих в качествеобеспечения исполнения муниципальныхконтрактов на поставку товаров,выполнения работ, оказание услуг длямуниципальных нужд, Управлениюжизнеобеспечения населенных пунктовадминистрации Беловского района В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд", письмом ЦБ РФ от05.04.2010 г. N 48-Т "Об открытии территориальным органам федеральногоказначейства счетов для учета средств в валюте Российской Федерации,поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджетовсубъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в подразделенияхрасчетной сети банка России или кредитных организациях" 1. Утвердить Порядок внесения, использования и возврата денежныхсредств, поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальныхконтрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг длямуниципальных нужд, Управлению жизнеобеспечения населенных пунктовадминистрации Беловского района; 2. Утвердить примерную форму безотзывной банковской гарантии,выданной банком или иной кредитной организацией; 3. Утвердить примерную форму договора залога денежных средств пообеспечению исполнения муниципального контракта; 4. Утвердить примерную форму договора поручительства; 5. Утвердить форму уведомления о необходимости возврата залогаденежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполненияконтракта; 6. Утвердить форму уведомления об отказе в возврате денежныхсредств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 7. Утвердить форму акта неисполнения условий контракта. 8. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Управленияжизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского района(Сидорова Е.А.) производить учет и возврат указанных средств всоответствии с утвержденным Порядком. 9. Пресс-секретарю Главы района (О.В. Карнаухова), начальникуотдела информатизации и компьютерного обеспечения (А.А. Хмелев)обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайтеБеловского муниципального района www.belovorn.ru. 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы района по экономике Е.М. Саратовкину. И.о. Главы района А.И. Щукин Утвержден постановлением администрации Беловского муниципального района от 21 марта 2011 г. N 45 Порядок внесения, использования и возврата денежных средств, поступающих в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд, Управлению жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского района 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок внесения, использования и возвратаденежных средств, поступающих в качестве обеспечения исполнениямуниципальных контрактов на поставку товаров, выполненных работ,оказание услуг для муниципальных нужд, Управлению жизнеобеспечениянаселенных пунктов администрации Беловского района (далее по тексту -Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд". 1.2. Настоящий Порядок применяется при проведении открытыхконкурсов, аукционов в электронной форме, муниципальным заказчиком покоторым выступает Управление жизнеобеспечения населенных пунктовадминистрации Беловского района. 2. Обеспечение исполнения контракта 2.1. Если в соответствии с конкурсной документацией,документацией об аукционе (далее по тексту документация о торгах)заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта,контракт заключается только после предоставления участником размещениязаказа с которым в соответствии с действующим законодательствомзаключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 2.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышатьтридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (ценылота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса,открытого аукциона. В случае если начальная (максимальная) ценаконтракта (цена лота) или в предусмотренных законодательством случаяхначальная (максимальная) цена одного контракта превышает пятьдесятмиллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспеченияисполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентовначальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем вразмере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или вслучае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной(максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающемна двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса. 2.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено ввиде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или инойкредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчикув залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), вразмере обеспечения исполнения Контракта, предусмотренномДокументацией о торгах. Способ обеспечения исполнения контрактаопределяется участником размещения заказа, с которым заключаетсяконтракт, самостоятельно. 2.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок егопредоставления указаны в документации о торгах. 2.5. Данное требование в равной мере распространяется на всехучастников размещения заказа, за исключением, если победителем торговили участником торгов, с которым заключается контракт, являетсябюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполненияконтракта не требуется. 2.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполненияобязательств по контракту перестало быть действительным, закончилосвое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнениепоставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств поконтракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан втечение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное(новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту натех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации оторгах. 2.7. Обязательства, которые должны быть обеспечены, определяютсяЗаказчиком в документации о торгах. 3. Банковская гарантия 3.1. В том случае, если обеспечение исполнения контрактапредоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должнасоответствовать требованиям, установленным законодательствомРоссийской Федерации. 3.2. Обязательным приложением к банковской гарантии являетсязаверенная копия лицензии банка, иного кредитной организации, выдавшихбанковскую гарантию (далее - банк), на право осуществления данноговида деятельности. 3.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должна бытьуказана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнениеобязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы,установленной документацией о торгах в качестве размера обеспеченияисполнения муниципального контракта и должна быть выражена в валютеРоссийской Федерации - рублях. 3.4. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт,исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороныКонтракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол оценки исопоставления заявок на участие в конкурсе, или на протокол подведенияитогов аукциона как основание заключения Контракта. - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик,принципалом - исполнитель (поставщик, подрядчик), гарантом - банк илииное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию; - в банковской гарантии прямо должно быть предусмотренобезусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантииполностью или частично в случае неисполнения исполнителем(поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по настоящему контрактув предусмотренные сроки или расторжения контракта и отказа его вернутьполученную сумму аванса (если контрактом предусмотрена выплатааванса). При этом должно быть предусмотрено, что для истребованиясуммы обеспечения заказчик направляет в банк только заявление стребованием платежа по гарантии, в письменной форме с приложениемкопии банковской гарантии, копии(й) уведомления Принципала оневыполнении им условий муниципального контракта. Уведомление (ния)составляются Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяютсяпечатью Бенефициара и документы, подтверждающие выплату исполнителю(поставщику, подрядчику) аванса (если контрактом предусмотрена выплатааванса); - платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантомв течение десяти рабочих дней после обращения бенефициара; - в банковской гарантии не должно быть условий или требований,противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым; 3.5. Банковская гарантия должна содержать указание на согласиебанка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, неосвобождают его от обязательств по соответствующей банковскойгарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гарантас тем, что гарантия сохраняет свое действие вне зависимости отизменений организационно-правовой формы принципала. 3.6. Банковская гарантия должна предусматривать, чтопринадлежащее "Заказчику" (бенефициару по банковской гарантии) правотребования к гаранту не может быть передано другому лицу. 3.7. Банковская гарантия должна предусматривать в качествеподтверждения надлежащего исполнения обязательства подписанные внадлежащий срок обеими сторонами контракта акты, подтверждающиевыполнение работ, а в качестве достаточного доказательстваобоснованности возникших в связи с невыполнением и (или)некачественным выполнением работ требований бенефициара - отсутствие(то есть непредставление принципалом в срок рассмотрения гарантомтребования бенефициара) подписанных в надлежащий срок обеими сторонамиконтракта актов, подтверждающих выполнение работ. 3.8. Банковская гарантия не должна устанавливать требованиеоповещения бенефициаром гаранта о принятии гарантии в качествеобеспечения основного обязательства. 3.9. Срок действия безотзывной банковской гарантииустанавливается на период действия муниципального контракта, а вслучае наличия гарантийных обязательств участника размещения заказа навыполненные работы срок действия безотзывной банковской гарантии можетраспространяться и на срок такой гарантии (по требованию заказчика).Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чемчерез 40 дней со дня установленного контрактом срока окончаниявыполнения работ, а в случае нарушении данного срока срок действиябанковской гарантии увеличивается на весь период выполненияобязательств Подрядчика по Муниципальному контракту. 3.8. В банковской гарантии могут быть указаны следующие случаинеисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, при подтверждениикоторых гарант обязуется уплатить "Заказчику" сумму, на которую выданагарантия: а) при нарушении сроков поставки товара, выполнения работ,оказания услуг: срыв сроков начала поставки товара, выполнения работ, оказанияуслуг, установленных муниципальным контрактом; за окончание работ после установленного срока поставки товара,сдачи результата работ, оказания услуг, установленных муниципальнымконтрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхдоговором форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, атакже при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов; обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. г) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиевыполнения подрядчиком, исполнителем работ, предусмотренных договором,а также компенсация вреда жизни, здоровью граждан. 4. Залог денежных средств 4.1. Требования к обеспечению исполнения контракта,предоставляемому в виде залога денежных средств: а) денежные средства, вносимые для обеспечения исполненияконтракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере,установленном в документации о торгах; б) факт внесения денежных средств для обеспечения исполненияконтракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка обоплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежныхсредств осуществлялся при помощи системы "Банк-Клиент"); в) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контрактав качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счетазаказчика, указанным в документации о торгах, до заключения контракта.В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залогаденежных средств считается не предоставленным; Договор залогазаключается поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком доподписания контракта по форме, предусмотренной документацией о торгах. г) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику,исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащегоисполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10-тибанковских дней, со дня получения заказчиком соответствующегописьменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежныесредства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. 4.2. В случае уклонения и отказа поставщика (подрядчика,исполнителя) от исполнения муниципального контракта, а также в случаеодностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контрактав случае существенного нарушения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательств по Контракту, денежные средства, внесенныепоставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве Обеспеченияисполнения контракта, не возвращаются: а) при нарушении сроков поставки товара, выполнения работ,оказания услуг: срыв сроков начала поставки товара, выполнения работ, оказанияуслуг, установленных муниципальным контрактом; за окончание работ после установленного срока поставки товара,сдачи результата работ, оказания услуг, установленных муниципальнымконтрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхКонтрактом форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, атакже при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов; в) обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. д) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиененадлежащего выполнения подрядчиком, исполнителем работ,предусмотренных Контрактом, а также компенсация вреда жизни, здоровьюграждан. 4.3. Денежные средства, не подлежащие возврату поставщику(подрядчику, исполнителю) перечисляются Управлением жизнеобеспечениянаселенных пунктов администрации Беловского района заявкой на кассовыйрасход в доход бюджета муниципального образования "Беловскиймуниципальный район" по КБК 855 116 900 500 50000140. Денежные средства, поступившие в бюджет муниципальногообразования "Беловский муниципальный район" используются впервоочередном порядке на реализацию муниципальных целевых программУЖНП администрации Беловского района. 4.4. Денежные средства, внесенные участником размещения заказа вкачестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4.2.Порядка, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которымзаключается муниципальный контракт, в порядке и в сроки, установленныедоговором залога. 4.5. Денежные средства возвращаются отделом бухгалтерского учетаи отчетности Управления жизнеобеспечения населенных пунктовадминистрации Беловского района по реквизитам, указанным поставщиком(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании о возвратеденежных средств. 5. Договор поручительства 5.1. В случае, если обеспечением исполнения Контракта являетсядоговор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо,государственная регистрация которого осуществлена в установленномпорядке на территории Российской Федерации и которое соответствуетследующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующемразделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чемтриста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чемв десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделебухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три разаразмер поручительства или размер чистой прибыли поручителя долженсоставлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя,указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должнасоставлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менеечем в десять раз размер поручительства или стоимость указанныхосновных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. 5.2. Соответствие поручителя требованиям, установленным выше,определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последнихотчетных года или, если договор поручительства заключен до истечениясрока предоставления годовой отчетности, установленногозаконодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, повыбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетныхгода, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствиепоручителя требованиям, установленным выше, определяется по даннымбухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 5.3. В случае, если обеспечением исполнения Контракта являетсядоговор поручительства, договор может быть заключен только послепредоставления участником торгов, с которым заключается Контракт,одновременно с договором поручительства соответствующих копийбухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый органв установленном порядке, а также следующих документов в отношениипоручителя: - копии учредительных документов участника размещения заказа (дляюридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (дляфизических лиц); - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. Вслучае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,также представляется доверенность, выданные физическому лицу илифизическим лицам на осуществление действий от имени участникаразмещения заказа по участию в торгах (в том числе на регистрацию воткрытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа иподписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, еслитакая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,должна представляться копия документа, подтверждающего полномочияданного лица, заверенная печатью участника размещения заказа иподписанная руководителем участника размещения заказа. 5.4. Договор поручительства должен вступать в силу с даты егозаключения. Срок действия договора поручительства должен заканчиватьсяне менее чем через 40 дней со дня установленного контрактом срокаокончания выполнения работ, Поручитель дает свое согласие наувеличение срока действия Договора поручительства на весь периодвыполнения обязательств Подрядчика по Муниципальному контракту, вслучае нарушения им сроков, установленных Муниципальным контрактом. 5.5. Договор поручительства должен соответствовать, в том числе,следующим требованиям: Договор поручительства должен содержать указание на муниципальныйконтракт, исполнение которого он обеспечивает путем указания настороны контракта в качестве должника и кредитора, названия предметаконтракта и ссылки на протокол торгов, как основание заключенияконтракта; Договор поручительства должен содержать указание на согласиепоручителя с тем, что договор сохраняет свое действие вне зависимостиот изменений организационно-правовой формы должника. Договор поручительства должен содержать указание на согласиепоручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные вмуниципальный контракт с соблюдением норм законодательства оразмещении заказов, не могут рассматриваться как существенноеизменение обязательства, влекущее увеличение ответственности или иныенеблагоприятные последствия для поручителя, в связи с чем неосвобождают его от обязательств по соответствующему поручению. 5.6. Договор поручительства должен содержать условие, чтопоручитель перечисляет кредитору сумму обеспечения исполненияконтракта в размере, установленным документацией о торгах в следующихслучаях (конкретные обеспечиваемые случаи неисполнения обязательствустанавливаются по требованию заказчика в документации о торгах): а) при нарушении сроков выполнения работ: срыв сроков начала выполнения работ, установленных муниципальнымконтрактом; за окончание работ после установленного срока сдачи результатаработ, установленных муниципальным контрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхКонтрактом форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, атакже при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов; в) обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц; г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. д) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиененадлежащего выполнения подрядчиком, исполнителем работ,предусмотренных Контрактом, а также компенсация вреда жизни, здоровьюграждан. 5.7. Муниципальный заказчик, направляет в адрес Поручителязаявление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заявителемобязательств по Контракту, содержащее требование платежа по Договору.Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд и ограниченысуммой обеспечения Контракта указанной в Договоре поручительства. 5.8. Муниципальный заказчик, после того как Подрядчик добровольнов течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения претензии неперечислил взыскиваемую сумму, направляет в адрес Поручителятребование о выплате денежных средств (сумм неустойки, неотработанногоаванса и др.), приложив к требованию: - копию Муниципального контракта; - копию претензии в адрес Подрядчика; - копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки остоимости выполненных работ (форма КС-3) или другие акты,подтверждающие исполнение обязательств Подрядчика, указанные вконтракте; - копию переписки с Подрядчиком относительно нарушения условийконтракта, если таковая имеется. Поручитель не имеет права требовать у Муниципального заказчикадокументы, не указанные в договоре поручительства. Требование Муниципального заказчика должно быть исполненоПоручителем в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления отМуниципального заказчика вышеуказанных документов. Обязательство Поручителя по выплате суммы по Договору считаетсяисполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных средств насчет Муниципального заказчика, указанный в Требовании о выплатеденежных средств. В договоре поручительства должно быть предусмотрено условие, чтов случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителемполученного от Муниципального заказчика требования, Поручительобязуется уплатить Муниципальному заказчику штраф в размере 0,1 (нольцелых одна десятая) процента от суммы, указанной в требовании, закаждый день просрочки. 5.9. Договор поручительства должен предусматривать в качествеподтверждения надлежащего исполнения обязательства подписанные внадлежащий срок обеими сторонами контракта акты, подтверждающиеприемку товара, а в качестве достаточного доказательстваобоснованности возникших в связи с невыполнением и (или)некачественным выполнением работ требований кредитора - отсутствие (тоесть непредставление Поставщиком в срок рассмотрения поручителемтребования кредитора) подписанных в надлежащий срок обеими сторонамиконтракта актов, подтверждающих приемку товара. 5.10. Договор поручительства не должен устанавливать требованиеоповещения кредитором поручителя о принятии договора поручительства вкачестве обеспечения основного обязательства, а равно о подписании илисогласования кредитором текста договора поручительства, при этомбезусловно достаточным подтверждением принятия поручительства будетзаключение муниципального контракта. 5.11. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят праваМуниципального заказчика по этому обязательству в том объеме, вкотором Поручитель удовлетворил требование Муниципального заказчика.Муниципальный заказчик обязан вручить Поручителю документы,удостоверяющие требование к Исполнителю, в соответствии с п. 2 ст. 365ГК РФ. 5.12. Требование Муниципального заказчика об исполненииобязательств по Договору поручительства может быть передано Поручителюпо каналам почтовой или факсимильной связи. Требование считаетсяполученным с момента подтверждения его получения в аналогичной формелибо со дня получения почтового уведомления. Утверждена постановлением администрации Беловского муниципального района от 21 марта 2011 г. N 45 БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (Примерная форма) город "___" ______________ 20__ г. ___________________ (наименование банка, кредитного учреждения,ОГРН, ИНН, почтовые и банковские реквизиты), лицензия ____________именуем __ в дальнейшем "Гарант", в лице________ (должность, ФИО),действующего на основании _________ (Устава или др. документа*),извещен о том, что между ___________________ (наименование организации- Принципала, ОГРН, ИНН, почтовый адрес), именуемым в дальнейшем"Принципал" и Управлением жизнеобеспечения населенных пунктовадминистрации Беловского района, именуемым в дальнейшем "Бенефициар"будет заключен муниципальный контракт, в соответствии с протоколом(оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, или подведенияитогов аукциона) от ____________ на ______________________(названиеобъекта), расположенного по адресу: ________ (указать адрес) (далее -муниципальный контракт), после предоставления настоящей гарантии. 1. Условия настоящей гарантии: 1.1. Гарант настоящим безотзывно гарантирует и обязуется уплатитьБенефициару, по его первому требованию сумму в размере _____________(Указать цифрами и прописью) рублей ___ копеек, в случаенеисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательствпо Муниципальному контракту или в случае расторжения контракта по винеПринципала. 1.2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом. 1.3. Бенефициар не может уступать права требования по настоящейбанковской Гарантии третьим лицам. 1.4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи (илидаты подписания муниципального контракта Сторонами). Срок действиябанковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 40 дней содня установленного контрактом срока окончания выполнения работ, а вслучае нарушении данного срока срок действия банковской гарантииувеличивается на весь период выполнения обязательств Подрядчика поМуниципальному контракту. Бенифициар вправе предъявить требование овыплате суммы, в течение одного месяца после истечения периодагарантийного срока. 1.5. Изменение организационно-правовой формы принципала, а такжеизменения и дополнения, вносимые в Муниципальный контракт, неосвобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии. 2. Условия выплат по настоящей гарантии: 2.1. Гарант обязуется не вдаваясь в существо нарушенияПринципалом, своих обязательств по Муниципальному контракту и непринимая во внимание никакие возражения Принципала, безусловнопроизвести выплату по требованию Бенефициара суммы неустойки, и подругим требованиям Бенефициара, связанным с неисполнением/ненадлежащемисполнением Принципалом своих обязательств по контракту, в размере непревышающем размер суммы указанной в п. 1.1. настоящей гарантии, втечение 10 (десяти) банковских дней после поступления от Бенефициаразаявления о ненадлежащем выполнении Принципалом обязательств помуниципальному контракту, содержащему требование платежа по настоящейгарантии в случаях: а) при нарушении сроков выполнения работ: срыв сроков начала выполнения работ, установленных Муниципальнымконтрактом; за окончание работ после установленного срока сдачи результатаработ, установленных контрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхКонтрактом форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных настоящем контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в контракте, замечаний(предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, а также приобнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов; несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. - обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. в) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиененадлежащего выполнения подрядчиком, исполнителем работ,предусмотренных Контрактом, а также компенсация вреда жизни, здоровьюграждан. 2.2. Заявление с требованием платежа по настоящей гарантии, вписьменной форме с указанием банковских реквизитов, должно бытьнаправлено Гаранту по адресу, указанному в п.3.4 настоящей гарантии, сприложением копии банковской гарантии, копии (й) уведомленияПринципалу о невыполнении им условий муниципального контракта.Уведомление (ния) составляются Бенефициаром в произвольной форме,копии заверяются печатью Бенефициара. 2.3. Заявление с требованием платежа по настоящей гарантии должнобыть направлено Гаранту до истечения срока действия настоящейгарантии. 2.4. Предусмотренное настоящей гарантией обязательство Гарантаперед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящаягарантия. 2.5. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считаетсяисполненными надлежащим образом с даты зачисления денежных средств насчет Бенефициара. 3. Прочие условия: 3.1. Подтверждением надлежащего исполнения обязательства являютсяподписанные в надлежащий срок обеими сторонами муниципальногоконтракта акты, подтверждающие выполнение работ, а в качестведостаточного доказательства обоснованности возникших в связи сневыполнением и (или) некачественным выполнением работ требованийбенефициара - отсутствие (то есть непредставление принципалом в срокрассмотрения гарантом требования бенефициара) подписанных в надлежащийсрок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих выполнениеработ. 3.2. Бенефициар не обязан оповещать гаранта о принятии гарантии вкачестве обеспечения основного обязательства. 3.3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: - уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящаягарантия; - окончанием срока, на который выдана гарантия; - вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии ивозвращения ее Гаранту. 3.4. Настоящая гарантия подчинена законодательству РоссийскойРоссийской Федерации. Споры по настоящей гарантии подлежатрассмотрению в Арбитражном суде. 3.4. Реквизиты и адрес Гаранта: _________________________________ (Руководитель Гаранта) ______________________ (Ф.И.О.) (Подпись) Главный бухгалтер _____________________ (Ф.И.О.) М.П. (Подпись) *- представляется документы, подтверждающие полномочия по выдачедоверенности: Устав, протокол и приказ о назначении на должность лица,выдавшего доверенность. Утверждены постановлением администрации Беловского муниципального района от 21 марта 2011 г. N 45 Договора залога (Примерная форма) г. Белово "___" ____________ 20__ г. ________________________________________________________________, (наименование залогодателя (поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту)находящийся _________________________________________________________, (юридический адрес)именуемый в дальнейшем "Залогодатель", в лице _______________________, (Ф.И.О. и должность)действующего на основании _________________________________________, содной стороны, и Управление жизнеобеспечения населенных пунктовАдминистрации Беловского района, (заказчика по контракту) находящийсяКемеровская область г. Белово ул. Ленина,10, именуемый в дальнейшем"Залогодержатель", в лице начальника Астафьева Владимира Анатольевича,действующего на основании Положения, с другой стороны, в соответствиис протоколом (оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, илиподведения итогов аукциона) от _______________________________________ (наименование документа о конкурсе, аукционе)заключили Договор о нижеследующем: 1. В обеспечение исполнения обязательств по заключаемомумуниципальному контракту (далее - контракт), в соответствии с которымиЗалогодатель обязуется ______________________________________________, (указать наименование обязательств)именуемый в дальнейшем "Предмет залога", обеспечивается надлежащееисполнение обязательств, взятых на себя Залогодателем по контракту,возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения или ненадлежащимисполнением обязательств по контракту. 2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнениягосударственного контракта подтверждается платежным поручением сотметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае,если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы"Банк-Клиент"); Уплата Предмета залога подтверждается __________________________, (наименование платежного документа и его реквизиты)являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 3. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (соответствуетразмеру обеспечения исполнения контракта, предусмотренному вконкурсной или аукционной документации): ____________________________. (цифрами и прописью) 4. В случае уклонения и отказа Залогодателя (Поставщика,подрядчика, исполнителя) от исполнения муниципального контракта, атакже в случае одностороннего отказа Залогодержателя (Заказчика) отисполнения муниципального контракта в случае существенного нарушенияЗалогодателя (Поставщика, подрядчика, исполнителя) обязательств помуниципальному контракту, денежные средства, внесенные Залогодателем(Поставщиком, подрядчиком, исполнителем) в качестве Обеспеченияисполнения контракта, не возвращаются, в частности: а) при нарушении сроков поставки товара, выполнения работ,оказания услуг: срыв сроков начала поставки товара, выполнения работ, оказанияуслуг, установленных муниципального контрактом; за окончание работ после установленного срока поставки товара,сдачи результата работ, оказания услуг, установленных муниципальнымконтрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхКонтрактом форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, атакже при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов; в) обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. д) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиененадлежащего выполнения подрядчиком, поставщиком, исполнителем работ,предусмотренных Контрактом, а также компенсация вреда жизни, здоровьюграждан. 5. Закладываемая сумма перечисляется на специальный счетЗалогодержателя в ___________________________________________________. (номер счета и наименование кредитного учреждения) 6. Договор считается заключенным, если заложенная суммаперечислена на счет Залогодержателя с момента подписания договора. 7. Залогодержатель сохраняет Предмет залога в первоначальномобъеме до полного исполнения Залогодателем всех обеспеченных залогомобязательств. 8. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога вовнесудебном порядке, если в момент наступления срока исполненияобязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, а такжеудовлетворить свои требования за счет предмета залога в полном объеме.В случае неисполнения обязательств Залогодателем по Контракту (п. 1)Залогодержатель имеет право получить первоочередное удовлетворение засчет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моментуудовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкойисполнения контракта, неустойку за ненадлежащее исполнениеобязательства, а также возмещение расходов по их взысканию. 9. В случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнениемконтракта и прекращением обязательства, обеспеченного залогом,Залогодержатель обязуется, вернуть заложенные денежные средстваЗалогодателю в течение 10 банковских дней, по реквизитам указанным вего письменном требовании. 10. Залогодатель и Залогодержатель приложат все усилия дляразрешения всех споров и разногласий, возникающих в связи иливытекающих из настоящего Договора, путем переговоров. Разрешение такихспоров и разногласий, по которым Стороны не смогут прийти ксоглашению, будет решаться в соответствии с действующим российскимзаконодательством. 11. В случае если исполнение обязательств, вытекающих изнастоящего Договора, откладывается или приостанавливается в результатене зависящих от Сторон обстоятельств (форс-мажор), действие Договорапродлевается на период, соответствующий сроку таких обязательств, иСтороны не несут никаких обязательств по отношению друг к другу врезультате таких отсрочек или приостановления действия Договора. 12. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления суммызалога на счет Залогодержателя и подписания Сторонами. Срок действиянастоящего договора заканчивается не менее чем через 40 дней со дняустановленного контрактом срока окончания выполнения работ, а в случаенарушении данного срока срок действия настоящего договораувеличивается на весь период выполнения обязательств Подрядчика поМуниципальному контракту. 13. Денежные средства возвращаются Залогодателю при условиинадлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту втечение 10-ти банковских дней, со дня получения заказчикомсоответствующего письменного требования Залогодателя, денежныесредства возвращаются по реквизитам, указанным Залогодателем вписьменном требовании. 14. Договор составлен в трех экземплярах имеющих одинаковуююридическую силу, два экземпляра договора залога денежных средствпередаются Залогодержателю. 15.1. Залогодержатель: УЖНП администрации Беловского района 652600 г. Белово ул. Ленина, 10 ИНН/КПП 4202021949/420201001 л/с 05393033070 УФК по Кемеровской области р/с 40302810100003000090 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области БИК 043207001 Начальник УЖНП администрации Беловского района ________________/В.А. Астафьев/ 15.2. Залогодатель: Утвержден постановлением администрации Беловского муниципального района от 21 марта 2011 г. N 45 ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Примерная форма) N ____________ город "___" ______________ 20__ г. ________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице _________________________,действующего на основании _____________________________, и Управлениежизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловскогорайона, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лиценачальника Астафьева Владимира Анатольевича, действующего на основанииПоложения, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключилинастоящий договор, именуемый в дальнейшем "Договор", о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поручитель обязуется в полном объеме отвечать передМуниципальным заказчиком денежными средствами в размере не превышающем_______________ руб. за исполнение _______________ (далее именуемое -Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) обязательств по Муниципальномуконтракту на ___________________, который будет заключен Муниципальнымзаказчиком с Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) на основанииПротокола от ______ N _____ на _______________ (далее - Муниципальныйконтракт). 1.2. Размер обеспечения исполнения Контракта, в пределах которогоПоручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнениеИсполнителем его обязательств по Контракту, равен________________________________, что составляет _______% от начальной(максимальной) Контракта. 1.3. Поручитель извещен, что Контракт между Исполнителем иМуниципальным заказчиком будет заключен после заключения Договора. 1.4. Предусмотренное Договором обязательство Поручителя передМуниципальным заказчиком ограничивается суммой, указанной в п. 1.2Договора. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Поручитель и Подрядчик несут перед Муниципальным заказчикомсолидарную ответственность за исполнение Подрядчиком своихобязательств по Муниципальному контракту. 2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчикомсвоих обязательств по Муниципальному контракту, Поручитель отвечаетперед Муниципальным заказчиком в том же объеме, что и Подрядчик,включая уплату неустойки, штрафа, процентов, основного долга, а такжевозмещение судебных издержек и других издержек Муниципальногозаказчика, возникших в результате неисполнения или ненадлежащегоисполнения обязательств Подрядчиком. 2.3. Основанием ответственности Поручителя является неисполнениеили ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, за которыеМуниципальным контрактом предусмотрена обязанность Подрядчика, в томчисле выплатить неустойку, штраф, проценты, основной долг, а такжевозмещение судебных издержек и других издержек Муниципальногозаказчика в размере, предусмотренном Муниципальным контрактом, за: а) при нарушении сроков поставки товара, выполнения работ,оказания услуг: срыв сроков начала поставки товара, выполнения работ, оказанияуслуг, установленных муниципального контрактом; за окончание работ после установленного срока поставки товара,сдачи результата работ, оказания услуг, установленных муниципальнымконтрактом; за нарушение сроков передачи "Заказчику" всех предусмотренныхКонтрактом форм отчетности; б) при нарушении подрядчиком, исполнителем требований,предъявляемых к качеству работ: изменение подрядчиком, исполнителем объемов работ,предусмотренных муниципальным контрактом и сметной документацией; неисполнение в срок, указанный в муниципальном контракте,замечаний (предписаний) "Заказчика" относительно производства работ, атакже при обнаружении при приемке работ любых недостатков и дефектов; в) обнаружение в течение гарантийного срока любых недостатков идефектов нормального функционирования результатов работы,предусмотренные ГОСТами, от даты подписания сторонами акта сдачи -приемки (акта ввода в эксплуатацию) или акта устранения недостатков,за исключением случаев преднамеренного повреждения указанныхрезультатов со стороны третьих лиц. г) несоблюдение строительных норм, правил, мероприятий по техникебезопасности, охране окружающей среды, подтверждаемое соответствующимактом. д) возмещение убытков всем третьим лицам, возникших вследствиененадлежащего выполнения подрядчиком, поставщиком, исполнителем работ,предусмотренных Контрактом, а также компенсация вреда жизни, здоровьюграждан. - иные нарушения существенных условий контракта, гражданскаяответственность за которые предусмотрена законодательством РоссийскойФедерации. 3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ 3.1. Муниципальный заказчик, направляет в адрес Поручителязаявление о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заявителемобязательств по Контракту, содержащее требование платежа по Договору.Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд и ограниченысуммой обеспечения Контракта в соответствии с п. 1.1 Договора. 3.2. Муниципальный заказчик, после того как Подрядчик (Поставщик,Исполнитель) добровольно в течение 5 (пяти) банковских дней со дняполучения претензии не перечислил взыскиваемую сумму, направляет вадрес Поручителя требование о выплате денежных средств (суммнеустойки, неотработанного аванса и др.), приложив к требованию: - копию Муниципального контракта; - копию претензии в адрес Подрядчика (Поставщика, Исполнителя); - Копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки остоимости выполненных работ (форма КС-3) или другие акты,подтверждающие исполнение обязательств Подрядчика (Поставщика,Исполнителя), указанные в контракте; - копию переписки с Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем)относительно нарушения условий контракта, если таковая имеется. 3.3. Поручитель не имеет права требовать у Муниципальногозаказчика документы, не указанные в п. 3.2. настоящего договора. 3.4. Требование Муниципального заказчика должно быть исполненоПоручителем в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления отМуниципального заказчика документов, указанных в п. 2.2 Договора. 3.5. Обязательство Поручителя по выплате суммы по Договорусчитается исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежныхсредств на счет Муниципального заказчика, указанный в Требовании овыплате денежных средств. 3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполненияПоручителем полученного от Муниципального заказчика требования,предусмотренного пунктами 2.1 настоящего Договора, Поручительобязуется уплатить Муниципальному заказчику штраф в размере 0,1 (нольцелых одна десятая) процента от суммы, указанной в требовании, закаждый день просрочки. 3.7. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят праваМуниципального заказчика по этому обязательству в том объеме, вкотором Поручитель удовлетворил требование Муниципального заказчика.Муниципальный заказчик обязан вручить Поручителю документы,удостоверяющие требование к Исполнителю, в соответствии с п.2 ст.365ГК РФ. Требование Муниципального заказчика об исполнении обязательств понастоящему Договору может быть передано Поручителю по каналам почтовойили факсимильной связи. Требование считается полученным с моментаподтверждения его получения в аналогичной форме либо со дня полученияпочтового уведомления. 3.8. Изменение организационно-правовой формы Подрядчика, а такжеизменения и дополнения, вносимые в Муниципальный контракт, неосвобождают Поручителя от обязательств по настоящему договору. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Договор вступает в силу с даты его заключения. Срок действиядоговора поручительства заканчивается не менее чем через 40 дней содня установленного контрактом срока окончания выполнения работ,Поручитель дает свое согласие на увеличение срока действия Договорапоручительства на весь период выполнения обязательств Подрядчика поМуниципальному контракту, в случае нарушения им сроков, установленныхМуниципальным контрактом. 4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права иобязанности по Договору третьей стороне без письменного согласиядругой Стороны. 4.3. Поручительство по Договору прекращается: - исполнением Исполнителем всех обязательств по Контракту; - уплатой Поручителем Муниципальному заказчику суммы, указанной вп. 1.1. Договора; - истечением срока действия Договора; - в случае изменения Муниципального контракта, влекущегоувеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия дляПоручителя, без предварительного письменного согласия последнего, смомента внесения таких изменений в Муниципальный контракт; - в иных случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации. 4.4. Одностороннее изменение или дополнение условий Договора недопускается. Все изменения и дополнения к Договору должны бытьсовершены в письменном виде в форме дополнительных соглашений кДоговору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скрепленыоригиналами оттисков печатей. 4.5. Поручитель не несет ответственности за любого новогодолжника в случае перевода Исполнителем долга по Контракту. 4.6. Договор поручительства подчинен законодательству РоссийскойФедерации. Споры по Договору поручительства подлежат рассмотрению вАрбитражном суде, в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 5.1. Поручитель обязуется незамедлительно письменно уведомлятьМуниципального заказчика о наступлении следующих событий: - изменения в персональном составе лиц, входящих в органыуправления Поручителя, действующих в соответствии с учредительнымидокументами Поручителя и осуществляющими руководство его хозяйственнойдеятельностью; - изменение в составе участников (акционеров и т.п.) Поручителя; - получение от третьего лица копии заявления, содержащегообращение к суду признать Поручителя несостоятельным (банкротом); - принятие арбитражным судом указанного заявления к производству; - принятие уполномоченным органом или учредителями Поручителярешения о ликвидации Поручителя или его реорганизации; 5.2. Стороны обязаны в трехдневный срок в письменном видеинформировать друг друга об изменении своего места нахождения,банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а такжеобо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полногои своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаютсяСторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласияспор передается на рассмотрение Арбитражного суда. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1. Поручитель понимает, что: - настоящий договор заключается в качестве обеспечения исполнениямуниципального контракта, обязанность предоставления которогопредусмотрена п. 4 ст. 29, п. 4 ст. 38 Федерального закона от21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд"; - неустойка (штраф, пени) за просрочку исполнения Подрядчиком(Поставщиком) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,установлена п. 11 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд". 7.2. Подтверждением надлежащего исполнения обязательства являютсяподписанные в надлежащий срок обеими сторонами муниципальногоконтракта акты, подтверждающие выполнение работ, а в качестведостаточного доказательства обоснованности возникших в связи сневыполнением и (или) некачественным выполнением работ требованийМуниципального заказчика - отсутствие (то есть непредставлениеПодрядчиком в срок рассмотрения Поручителем требования Заказчика)подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов,подтверждающих выполнение работ. 7.3. Муниципальный заказчик не обязан оповещать поручителя опринятии договора поручительства в качестве обеспечения основногообязательства, а равно о подписании или согласования текста договорапоручительства, при этом безусловно достаточным подтверждениемпринятия поручительства будет заключение муниципального контракта. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Все изменения к настоящему Договору должны быть совершены вписьменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящемуДоговору. Указанные изменения являются неотъемлемой частью настоящегоДоговора. 8.2. Поручитель одновременно с настоящим Договором передаетМуниципальному заказчику следующие документы, прошитые, скрепленныепечатью Поручителя и подписанные уполномоченным лицом Поручителя: - копии бухгалтерского баланса (на последнюю отчетную дату или.Если настоящий Договор заключен до истечения срока предоставлениябухгалтерской отчетности на предыдущую отчетную дату), сданного вналоговый орган с отметкой налогового органа; - документы, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени Поручителя - копии учредительных документов участника размещения заказа; 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Муниципальный заказчик: Поручитель: УЖНП администрации Беловского района 652600 г. Белово ул. Ленина, 10 ИНН/КПП 4202021949/420201001 л/с 05393033070 УФК по Кемеровской области р/с 40302810100003000090 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области БИК 043207001 Начальник УЖНП администрации Беловского района ________________/В.А.Астафьев/ Утверждено постановлением администрации Беловского муниципального района от 21 марта 2011 г. N 45 УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАТА ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Настоящим уведомляем о необходимости возврата залога денежныхсредств, полученного в качестве обеспечения исполнения муниципальногоконтракта на ________________________________________________________. (предмет контракта) Муниципальный контракт от __________ N _______признан исполненнымнадлежащим образом. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) ______________. Сумма залога денежных средств ____________ рублей. Письменное требование _______________________ о возврате денежныхсредств ______________________________________________________________ (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)с указанием банковских реквизитов прилагается. Срок возврата денежных средств до "___" ___________ 20__ г. всоответствии с пунктом ___________ договора залога денежных средств от"___" _____________ 20__ г. N ___ Руководитель: ______________________ _________________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка) Исполнитель: ______________________ _________________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка) Утверждено постановлением администрации Беловского муниципального района от 21 марта 2011 г. N 45 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМОСТИ Настоящим уведомляем об отказе в возврата денежных средств,полученного в качестве обеспечения исполнения муниципального контрактана __________________________________________________________________. (предмет контракта) Наименование участника размещения заказа ________________________ Юридический адрес _______________________________________________ Размер обеспечения ______________________________________________ Дата и номер платежного документа, ______________________________свидетельствующего о перечислении денежных средств, внесенных вкачестве обеспечения исполнения контракта. Основание отказа в возврате денежных средств, внесенных вкачестве обеспечения ________________________ Руководитель: ______________________ _________________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка) Исполнитель: ______________________ _________________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка) Приложение к Контракту Утвержден постановлением администрации Беловского муниципального района от 21 марта 2011 г. N 45 ОБРАЗЕЦ Акт N __________ от ____ ____________ 20__ г. неисполнения условий Контракта Настоящий акт составлен о том, что комиссия Заказчика в составе:_____________________ в соответствии с условиями муниципальногоКонтракта от _______ N _________ (далее - Контракт) произвеладокументирование факта неисполнения условий Контракта, а именно: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________что противоречит пунктам _____________________________ Контракта. Указанный акт является документальным подтверждением неисполненияусловий Контракта и дает право Заказчику обратиться за обеспечениемисполнения Контракта в соответствии с Приложением N к Контракту. Отказ представителя Подрядчика от подписи настоящего акта неявляется основанием для отказа в выплате обеспечения исполненияКонтракта. Члены комиссии Заказчика: ________________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись) ________________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись) ________________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись) Представитель Подрядчика: ________________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись) В случае отказа Подрядчика от подписи, комиссия Заказчика обязанаотметить это в настоящем акте. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: __________________/_________/ _______________/__________/ М.П. М.П.