Постановление Администрации г. Кемерово от 17.07.2017 № 1973

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

Утратило силу - Постановление

Администрации г. Кемерово

от04.07.2019 г. № 1685

 

 

от 17.07.2017 №1973

г. Кемерово

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

 

 

 

 

С целью обеспечения доступности и качественного исполнениямуниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных имуниципальных услуг», постановлением администрации города Кемерово от 16.04.2014№ 876 «О порядке разработки и утверждения административных регламентовпредоставления муниципальных услуг администрацией города Кемерово», наосновании статьи 45 Устава города Кемерово

 

1. Утвердить административный регламент предоставлениямуниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» согласно приложению кнастоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации городаКемерово 02.03.2016№ 426 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемеровоот 13.11.2015 № 2705 «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений вразрешение на строительство и реконструкцию объектов капитальногостроительства, а также выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию».

3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова)опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить наофициальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГлавы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.

 

 

 

Глава города          И.В. Середюк

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от 17.07.2017 № 1973

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НАСТРОИТЕЛЬСТВО»

 

 

1. Общие положения

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдачаразрешения на строительство» (далее – Административный регламент) –нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандартпредоставления муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействиямежду структурными подразделениями администрации города Кемерово и должностнымилицами, взаимодействие администрации города Кемерово с заявителями и органамиместного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области,учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.

Заявителями являются застройщики – физические или юридические лица,обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке или на земельном участкеиного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектовкапитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовкупроектной документации для их строительства, реконструкции, капитальногоремонта (далее – заявители).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии сзаконодательством Российской Федерации (далее – представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:

- законные представители (родители, усыновители, опекуны)несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан;

- представители, действующие в силу полномочий, основанных надоверенности или договоре.

От имени юридического лица заявления могут подавать:

- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовымиактами и учредительными документами без доверенности;

- представители в силу полномочий, основанных на доверенности илидоговоре;

- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставлениямуниципальной услуги.

1.3.1. Информация о местах нахождения, графике работы, справочныхтелефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты администрации городаКемерово, ее структурных подразделений, организаций, участвующих впредоставлении муниципальной услуги, а также информация о многофункциональномцентре предоставления государственных и муниципальных услуг:

Место нахождения администрации города Кемерово:

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54.

График работы: понедельник – пятница: 08.30-17.30 час., обед:13.00-14.00 час.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Справочный телефон: (8-3842) 36-02-59.

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»: www.kemerovo.ru.

Адрес электронной почты: admin@kemerovo.ru.

Место нахождения управления архитектуры и градостроительстваадминистрации города Кемерово (далее – УАиГ):

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 9.

Приемные дни:

Прием документов: понедельник – среда: 09.00-12.00 час.,

Выдача документов: понедельник – пятница: 09.00-12.00 час.,14.00-17.00 час,

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Справочные телефоны: (8-3842) 58-45-79, 58-44-85.

Адрес электронной почты УАиГ: arc@mgis42.ru.

Место нахождения МАУ «МФЦ г. Кемерово» (далее – МФЦ):

650000, г. Кемерово, ул. Кирова, 41а;

650033, г. Кемерово, ул. Рекордная, 2в;

650066, г. Кемерово, Пионерский бульвар, строение 3, пом. 1.

График работы: понедельник: 09.00-19.00 (по предварительнойзаписи), вторник: 09.00-20.00, среда – пятница: 09.00-19.00, суббота:09.00-18.00, без обеда.

Выходной день: воскресенье.

Справочные телефоны: (8-3842) 77-21-79, 77-47-99, 44-49-99.

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»: www.mfc-kemerovo.ru.

Адрес электронной почты МФЦ: admin@mfc-kemerovo.ru.

Администрация города Кемерово, УАиГ, а также МФЦтелефонами-автоинформаторами не оснащены.

1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графикахработы администрации города Кемерово, ее структурных подразделений иорганизаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальнойуслуги:

- при личном консультировании специалистом администрации города Кемеровоили специалистом МФЦ;

- с помощью телефонной, почтовой и электронной связи;

- с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сиспользованием федеральной государственной информационной системы «Единыйпортал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал)(www.gosuslugi.ru); на официальном сайте администрации города Кемерово(www.kemerovo.ru); на портале обеспечения градостроительной деятельности(www.mgis42.ru).

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросампредоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных дляпредоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставлениямуниципальной услуги, в том числе с использованием Портала.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, заявителимогут получить:

- при личном консультировании специалистами администрации городаКемерово, МФЦ;

- с помощью телефонной, почтовой и электронной связи;

- в ответе на обращение, направленное в администрацию городаКемерово, УАиГ в письменной (электронной) форме;

- с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (напортале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), на Портале (www.gosuslugi.ru),на официальном сайте администрации города Кемерово (www.kemerovo.ru), наофициальном сайте МФЦ (www.mfc-kemerovo.ru);

- на информационных стендах УАиГ.

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявители могутполучить посредством личного консультирования специалистом администрации городаКемерово или с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (наПортале (www.gosuslugi.ru).

Информация по вопросу предоставления муниципальной услуги «Выдачаразрешения на строительство» посредством телефонной связи в УАиГпредоставляется начальником отдела жилищно-гражданского строительства УАиГ(далее – отдел ЖГС), начальником отдела индивидуального строительства иперепланировок жилых помещений УАиГ (далее – отдел ИЖС) и (или) специалистамисоответствующего отдела.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию онаименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество(последнее – при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонныйзвонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответитьна поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) надругое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона,по которому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной(электронной) форме ответ на обращение направляется также в письменной(электронной) форме не позднее 30 календарных дней со дня регистрацииобращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписавшегоответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и номертелефона исполнителя.

1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации о порядкепредоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услугиразмещается: на бумажном носителе в печатном виде - на настенном информационномстенде в холле УАиГ, в электронной форме - на Портале и на портале обеспеченияградостроительной деятельности, на официальном сайте администрации городаКемерово.

Обновление информации на портале обеспечения градостроительнойдеятельности (www.mgis42.ru), на официальном сайте администрации города Кемерово(www.kemerovo.ru) и на информационном стенде в УАиГ осуществляется приизменении действующего законодательства, регулирующего предоставлениемуниципальной услуги, и справочных сведений.

Обновление информации на Портале осуществляется в соответствии спостановлением администрации города Кемерово от 07.11.2012 № 2003 «О порядкеформирования и ведения реестра муниципальных услуг города Кемерово».

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 

2.1. Наименование муниципальной услуги.

Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения настроительство.

Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:

1) выдача разрешения на строительство;

2) продление срока действия разрешения на строительство;

3) внесение изменений в разрешение на строительство.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией городаКемерово. Действия по предоставлению муниципальной услуги осуществляет структурноеподразделение администрации города Кемерово – УАиГ.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:

 - информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;

- приема заявлений и документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе подать заявление на выдачу разрешения настроительство с помощью Портала.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в томчисле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанныхс обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальнойуслуги, утвержденный нормативно - правовым актом Кемеровского городского Советанародных депутатов.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдачаразрешения на строительство либо отказ в выдаче такого разрешения с указаниемпричин отказа; продление срока действия разрешения на строительство либо отказв продлении срока действия разрешения на строительство; внесение изменений вразрешение на строительство либо отказ во внесении изменений в разрешение настроительство.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путемвыдачи (направления) заявителю следующих документов (информации):

1. Разрешения на строительство;

2. Отказа в выдаче разрешения на строительство с указанием причинотказа;

3. Разрешения на строительство с продленным сроком действия;

4. Отказа в продлении срока действия разрешения на строительство суказанием причин отказа;

5. Разрешения на строительство с внесенными в него изменениями;

6. Отказа во внесении изменений в разрешение на строительство суказанием причин отказа.

Результат предоставления муниципальной услуги заявитель (либо его представитель)вправе получить:

- в администрации города Кемерово на бумажном носителе при личномобращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;

- на Портале.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с учетомнеобходимости обращения в организации, участвующие в предоставлениимуниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услугив случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательствомРоссийской Федерации, нормативно – правовыми актами Кемеровской области,нормативными правовыми актами города Кемерово, сроки выдачи (направления)документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Администрация города Кемерово выдает разрешение на строительствоили отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в течениесеми рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения настроительство.

В случае отсутствия необходимости направления межведомственныхзапросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальнойуслуги, администрация города Кемерово выдает разрешение на строительство илиотказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в течениечетырех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения настроительство.

Администрация города Кемерово выдает разрешение на строительство спродленным сроком действия либо отказывает в продлении срока действияразрешения на строительство с указанием причин отказа в течение семи рабочихдней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения настроительство.

Администрация города Кемерово выдает разрешения на строительство свнесенными в него изменениями либо отказывает во внесении изменений вразрешение на строительство с указанием причин отказа в срок не более чем семь рабочихдней со дня получения уведомления о внесении изменений в разрешение настроительство.

В случае представления документов в МФЦ срок предоставлениямуниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ соответствующих документовв администрацию города Кемерово.

В случае подачи документов на получениемуниципальной услуги через Портал, администрация города Кемерово выдаетразрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения суказанием причин отказа в течение семи рабочих дней со дня регистрациизаявления о выдаче разрешения на строительство в администрации города Кемерово.

При отсутствии необходимости направления межведомственных запросовв органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае подачи документов на получение муниципальнойуслуги через Портал, администрация города Кемерово выдает разрешение настроительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причинотказа в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешенияна строительство в администрации города Кемерово.

Приостановление предоставления муниципальной услугизаконодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственнорегулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствиис:

1) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательстваРФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собраниезаконодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российскаягазета», № 202, 08.10.2003);

4) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровойдеятельности» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» («Собраниезаконодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электроннойподписи» («Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

7) Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601«Об основных направлениях совершенствования системы государственногоуправления» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, № 19, ст. 2338);

8) постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «Овзаимодействии между многофункциональными центрами предоставлениягосударственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительнойвласти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»(«Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559);

9) приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утвержденииформы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта вэксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

10) приказом Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр «Об утвержденииформы градостроительного плана земельного участка» (Официальный интернет-порталправовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014№ 403 «Об исчерпывающим перечне процедур в сфере жилищного строительства»(Собрание законодательства РФ, 12.05.2014, № 19, ст. 2437);

12) Уставом города Кемерово, утвержденным постановлениемКемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2005 № 253 (Газета«Кемерово», № 28, 08.07.2005);

13) постановлением администрации города Кемерово от 24.04.2013 №1304 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения идействия (бездействие) администрации города Кемерово и ее должностных лиц,муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг» (Газета«Кемерово», № 17, 01.05.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиис законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставлениямуниципальной услуги.

2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитальногостроительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения настроительство непосредственно в администрацию города Кемерово либо через МФЦ всоответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городаКемерово в произвольной письменной форме. Заявление о выдаче разрешения настроительство может быть также подано через Портал. К указанному заявлениюприлагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственнойвласти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомнойэнергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органомместного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение,правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которымзаключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чемза три года до дня представления заявления на получение разрешения настроительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейногообъекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненнаяв соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельногоучастка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектовархеологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка,подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,утвержденных в составе документации по планировке территории применительно клинейным объектам;

г) архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетейинженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения(технологического присоединения) проектируемого объекта капитальногостроительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитальногостроительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектовкапитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектамздравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектамсоциально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,торговли, общественного питания, объектам делового, административного,финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случаестроительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертизапроектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии состатьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

5) положительное заключение экспертизы проектной документацииобъекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительствав случае, предусмотренном ч. 12.1 ст. 48 ГрК РФ), если такая проектнаядокументация подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 ГрК РФ, положительноезаключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,предусмотренных ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ, положительное заключение государственнойэкологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 6ст. 49 ГрК РФ;

6) заключение, предусмотренное ч. 3.5 ст. 49 ГрК РФ, в случаеиспользования модифицированной проектной документации;

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставленотакое разрешение в соответствии со ст. 40 ГрК РФ);

8) согласие всех правообладателей объекта капитальногостроительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных вподпункте 10 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

9) в случае проведения реконструкции государственным(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местногосамоуправления, на объекте капитального строительства государственной(муниципальной) собственности, правообладателем которого являетсягосударственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которогоуказанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя илиправа собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции,определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненногоуказанному объекту при осуществлении реконструкции;

10) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест вмногоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством вслучае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такойреконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирномдоме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирномдоме;

11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектнойдокументации, в случае, если представлено заключение негосударственнойэкспертизы проектной документации;

12) документы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работпо сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные идругие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные вподпункте 1 настоящего пункта, запрашиваются администрацией города Кемерово вУправлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра икартографии по Кемеровской области в срок не позднее одного рабочего дня со дняполучения заявления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель непредставил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляютсязаявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

По межведомственным запросам администрации города Кемерово,документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1настоящего пункта, предоставляются Управлением Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, всрок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующегомежведомственного запроса.

В случае, если заявителем не были представлены документы (их копииили сведения, содержащихся в них), предусмотренные подпунктами 3 и 7 настоящегопункта, то такие документы запрашиваются в архиве УАиГ.

В случае, если заявление о выдаче разрешения на строительствоподается через представителя заявителя, также представляется документ,подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Вкачестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий отимени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписаннуюруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

Администрация города Кемерово не вправе требовать от заявителя илиего представителя:

представления документов и информации или осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовымиактами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлениеммуниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствиис нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовымиактами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Данные документы и информация должны запрашиваться администрациейгорода Кемерово в порядке межведомственного информационного взаимодействия безучастия граждан.

2.6.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуальногожилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения настроительство в администрацию города Кемерово непосредственно либо через МФЦ всоответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городаКемерово. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть такжеподано через Портал. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимыследующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чемза три года до дня представления заявления на получение разрешения настроительство;

3) схема планировочной организации земельного участка собозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищногостроительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуальногожилищного строительства планируется в границах территории историческогопоселения федерального или регионального значения, за исключением случая,предусмотренного ч. 10.2 ст. 51 ГрК РФ. Описание внешнего облика объектаиндивидуального жилищного строительства включает в себя его описание втекстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объектаиндивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себяуказание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовоерешение его внешнего облика, планируемые к использованию строительныематериалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иныххарактеристик такого объекта, требования к которым установленыградостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениямобъекта капитального строительства. Графическое описание представляет собойизображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства,включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные вподпункте 1 настоящего пункта, запрашиваются администрацией города Кемерово вУправлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра икартографии по Кемеровской области в срок не позднее одного рабочего дня со дняполучения заявления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель непредставил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, направляютсязаявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

По межведомственным запросам администрации города Кемерово,документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1настоящего пункта, предоставляются Управлением Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, всрок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующегомежведомственного запроса.

В случае, если заявителем не был представлен документ (его копияили сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 2 настоящегопункта, то такой документ запрашивается в архиве УАиГ.

Заявитель вправе осуществить строительство или реконструкциюобъекта капитального строительства в границах территории историческогопоселения федерального или регионального значения в соответствии с типовымархитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным всоответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектахкультурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийскойФедерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении овыдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурноерешение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищногостроительства к заявлению о выдаче разрешения на строительство такого объектане требуется.

В случае, если заявление о выдаче разрешения на строительствоподается через представителя заявителя, также представляется документ,подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Вкачестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий отимени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписаннуюруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

Администрация города Кемерово не вправе требовать от заявителя илиего представителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовымиактами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлениеммуниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Данные документы и информация должны запрашиваться администрациейгорода Кемерово в порядке межведомственного информационного взаимодействия безучастия граждан.

2.6.3. В целях продления срока действия разрешения на строительствозаявитель направляет заявление о продлении срока действия разрешения настроительство по форме, утвержденной приказом Минрегиона РФ от 02.07.2009 № 251«Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений наввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных наземельных участках, на которые не распространяется действие градостроительногорегламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, заисключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведениегосударственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений настроительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти», вадминистрацию города Кемерово. Такое заявление должно быть подано не менее чемза шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство.Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство также можетбыть подано через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ иадминистрацией города Кемерово. К указанному заявлению прилагаются следующиедокументы:

1) оригинал разрешения на строительство для внесения в него записио продлении срока действия разрешения;

2) в случае, если заявление о продлении срока действия разрешенияна строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договораучастия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения,денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительствамногоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлениюдолжен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнениезастройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия вдолевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица,привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирногодома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договоруучастия в долевом строительстве.

В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения настроительство подается через представителя заявителя, также представляетсядокумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от именизаявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписаннуюруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

Администрация города Кемерово невправе требовать от заявителя илиего представителя:

представления документов и информации или осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовымиактами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлениеммуниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Данные документы и информация должны запрашиваться администрациейгорода Кемерово в порядке межведомственного информационного взаимодействия безучастия граждан.

2.6.4. В целях внесения изменений в разрешение на строительствозаявитель уведомляет в письменной форме о переходе к нему прав на земельныйучасток, об образовании земельного участка, об изменении проектной документацииадминистрацию города Кемерово. Уведомление о переходе права на земельныйучасток, об образовании земельного участка, об изменении проектной документациитакже может быть подано через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействиимежду МФЦ и администрацией города Кемерово.

2.6.4.1. В уведомлении о переходе прав на земельный участокуказываются реквизиты правоустанавливающих документов на такой земельныйучасток.

2.6.4.2. В уведомлении об образовании земельного участкауказываются реквизиты решения об образовании земельного участка, если всоответствии с земельным законодательством решение об образовании земельногоучастка принимает исполнительный орган государственной власти или органместного самоуправления, а также реквизиты градостроительного плана земельногоучастка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкциюобъекта капитального строительства в случае образования земельного участкапутем раздела, перераспределения земельного участка или выдела из земельногоучастка.

2.6.4.3. В уведомлении об изменении проектной документацииуказываются реквизиты правоустанавливающих документов на такой земельныйучасток.

К уведомлению об изменении проектной документации прикладываютсяследующие документы:

1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственнойвласти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомнойэнергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органомместного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чемза три года до дня представления заявления на получение разрешения настроительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейногообъекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) проектная документация с изменениями, внесенными в установленномпорядке;

4) положительное заключение экспертизы проектной документацииобъекта капитального строительства (применительно к отдельным этапамстроительства в случае, предусмотренном ч. 12.1 ст. 48 ГрК РФ), если такаяпроектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 ГрК РФ,положительное заключение государственной экспертизы проектной документации вслучаях, предусмотренных ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ, положительное заключениегосударственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,предусмотренных ч. 6 ст. 49 ГрК РФ;

5) заключение, предусмотренное ч. 3.5 ст. 49 ГрК РФ, в случаеиспользования модифицированной проектной документации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставленотакое разрешение в соответствии со ст. 40 ГрК РФ);

7) согласие всех правообладателей объекта капитальногостроительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных вподпункте 9 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местногосамоуправления, на объекте капитального строительства государственной(муниципальной) собственности, правообладателем которого являетсягосударственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которогоуказанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя илиправа собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненногоуказанному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест вмногоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством вслучае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такойреконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирномдоме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирномдоме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектнойдокументации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизыпроектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работпо сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные идругие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.6.4.4. Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходеправ к нему на земельный участок, об образовании земельного участка, обизменении проектной документации представить в администрацию города Кемеровокопии документов, реквизиты которых необходимо указать в указанных уведомленияхв соответствии с подпунктами 2.6.4.1, 2.6.4.2, 2.6.4.3 Административногорегламента.

В случае, если такие документы не представлены заявителем,администрация города Кемерово обязана запросить такие документы (их копии илисведения, содержащиеся в них) в государственных органах, органах местногосамоуправления и подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанныедокументы, в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления опереходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка, об изменениипроектной документации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос опредставлении документов и информации, указанных в абзаце 18 настоящего пункта,для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственногоинформационного взаимодействия не может превышать трех рабочих дней со дняпоступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющиедокумент и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа намежведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актамиПравительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральнымизаконами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Документы, указанные в абзаце 1 подпунктов 2.6.4.1 – 2.6.4.3,реквизиты которых необходимо указать в уведомлениях о переходе права на земельныйучасток, об образовании земельного участка, об изменении проектной организации,направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии илисведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестренедвижимости.

В случае, если в Управлении Федеральной службы государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области не содержатсясведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию такихдокументов в администрацию города Кемерово обязан представить заявитель.

В случае, если заявителем не представлены документы (их копии илисведения, содержащихся в них), предусмотренные подпунктами 2 и 6 подпункта 2.6.4.3Административного регламента, то такие документы запрашиваются в архиве УАиГ.

В случае, если уведомление о переходе прав на земельный участок, обобразовании земельного участка, об изменении проектной документации подаетсячерез представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающийполномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписаннуюруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

Администрация города Кемерово невправе требовать от заявителя или егопредставителя:

представления документов и информации или осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовымиактами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлениеммуниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Данные документы и информация должны запрашиваться администрациейгорода Кемерово в порядке межведомственного информационного взаимодействия безучастия граждан.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемедокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услугизаконодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.1. Администрация города Кемерово отказывает в выдаче разрешенияна строительство в случае, если:

1) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, 2.6.2Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложенана заявителя;

2) представленные документы несоответствуют требованиям к строительству, реконструкции объектакапитального строительства, установленным на дату выдачи представленного дляполучения разрешения на строительство градостроительного плана земельногоучастка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объектатребованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, атакже разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РоссийскойФедерации;

3) представленные документы не соответствуют требованиям,установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции;

4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступилозаключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитальногостроительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищногостроительства предмету охраны исторического поселения и требованиям кархитектурным решениям объектов капитального строительства, установленнымградостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,расположенной в границах территории исторического поселения федерального илирегионального значения, в случае, предусмотренном ч. 11.1 ст. 51 ГрК РФ.

2.8.2. Администрация города Кемерово отказывает в продлении срокадействия разрешения на строительство в случае, если:

1) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.3 Административногорегламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;

2) строительство, реконструкция объекта капитального строительстване начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действияразрешения на строительство.

2.8.3. Администрация города Кемерово отказывает во внесенииизменений в разрешение на строительство в случае, если:

1) в уведомлении о переходе прав на земельный участок, обобразовании земельного участка, об изменении проектной документации отсутствуютреквизиты документов, предусмотренных соответственно подпунктами 2.6.4.1,2.6.4.2, 2.6.4.3 пункта 2.6 Административного регламента, или отсутствуютправоустанавливающие документы на земельный участок в случае, указанном вабзаце 16 подпункта 2.6.4.3 пункта 2.6. Административного регламента.

2) в уведомлении о переходе прав на земельный участок, обобразовании земельного участка, об изменении проектной документации указанынедостоверные сведения;

3) планируемое размещение объекта капитального строительства несоответствует требованиям, предъявляемым к строительству, реконструкции объектакапитального строительства, установленным на дату выдачи представленного дляполучения разрешения на строительство градостроительного плана земельногоучастка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РоссийскойФедерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.

4) представленные документы, предусмотренные подпунктом 2.6.4.3пункта 2.6 Административного регламента, не соответствуют требованиям,предъявляемым к строительству, реконструкции объекта капитальногостроительства, установленным на дату выдачи представленного для полученияразрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или вслучае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проектапланировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенномуиспользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным всоответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, вслучае изменения проектной документации на объект, находящийся в стадиистроительства;

5) представленные документы, предусмотренные подпунктом 2.6.4.3пункта 2.6 Административного регламента, не соответствуют требованиям,установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции, в случае изменения проектной документации наобъект, находящийся в стадии строительства.

6) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступилозаключение о несоответствии раздела измененной проектной документации объектакапитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуальногожилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям кархитектурным решениям объектов капитального строительства, установленнымградостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположеннойв границах территории исторического поселения федерального или региональногозначения, в случае, предусмотренном ч. 11.1 ст. 51 ГрК РФ.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставлениямуниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги:

1) заключение соглашения о передаче полномочий государственного(муниципального) заказчика, одной из сторон которого является органгосударственной власти (государственный орган), Государственная корпорация поатомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космическойдеятельности «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондомили орган местного самоуправления, при осуществлении бюджетных инвестиций, вслучаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, длявыдачи разрешения на строительство, а также в целях внесения изменений вразрешение на строительство;

2) изготовление проектной документации для выдачи разрешения настроительство;

3) экспертиза проектной документации объекта капитальногостроительства для выдачи разрешения на строительство;

4) государственная экспертиза проектной документации объектакапитального строительства для выдачи разрешения на строительство;

5) государственная экологическая экспертиза проектной документацииобъекта капитального строительства для выдачи разрешения на строительство;

6) выдача заключения в случае использования модифицированнойпроектной документации для выдачи разрешения на строительство;

7) выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица,выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектнойдокументации;

8) согласие всех правообладателей объекта капитальногостроительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных вподпункте 10 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента случаевреконструкции многоквартирного дома для выдачи разрешения на строительство, атакже в целях внесения изменений в разрешение на строительство;

9) заключение соглашения о проведении реконструкции государственным(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местногосамоуправления объекта капитального строительства, правообладателем которогоявляется государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение для выдачи разрешения настроительство, а также в целях внесения изменений в разрешение настроительство;

10) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест вмногоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством вслучае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такойреконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирномдоме, выдача согласия всех собственников помещений и машино-мест вмногоквартирном доме для выдачи разрешения на строительство, а также в целяхвнесения изменений в разрешение на строительство;

11) выдача документа, предусмотренного законодательством РоссийскойФедерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работпо сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные идругие характеристики надежности и безопасности такого объекта для выдачиразрешения на строительство, а также в целях внесения изменений в разрешение настроительство;

12) заключение договора поручительства банка за надлежащееисполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договоруучастия в долевом строительстве в целях продления срока действия разрешения настроительство;

13) заключение договора страхования гражданской ответственностилица, привлекающего денежные средства для долевого строительствамногоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), занеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилогопомещения по договору участия в долевом строительстве в целях продления срокадействия разрешения на строительство;

14) изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя заявителя.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлиныили иной платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставлениеуслуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,указанных в пункте 2.9. Административного регламента, определяетсяорганизациями, предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в еепредоставлении, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления(уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результатаданной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении.

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо егопредставителем, регистрируется в установленном порядке в администрации городаКемерово в течение 15минут с момента поступления такого заявления (уведомления) в деньобращения заявителя либо его представителя.

Заявление (уведомление), представленное заявителем либо егопредставителем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке вадминистрации города Кемерово в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на Портал,регистрируется в установленном порядке в администрации города Кемерово в деньего поступления. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется впервый рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов опредоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами ихзаполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектовв соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защитеинвалидов.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлениюмуниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включаядоступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой,канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами,наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения иоповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональнойсистеме межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступностьдля инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или)кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информированиязаявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются наинформационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к нимзаявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства,регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Для обеспечения доступности получения муниципальной услугималомобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказываетсяуслуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеетсямедицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудникадминистрации города Кемерово, осуществляющий прием, может вызвать каретунеотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательногоаппарата работники администрации города Кемерово предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственнопосетить здание администрации города Кемерово, а также заранее предупреждают осуществующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет поприему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагаюткресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник администрации города Кемерово, осуществляющий прием,принимает гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления снеобходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копируетдокументы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудникадминистрации города Кемерово, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти(выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода изздания, и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицуили по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при егопосадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники администрациигорода Кемерово предпринимают следующие действия:

- сотрудник администрации города Кемерово, осуществляющий прием,принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул,консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производитих выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общатьсянепосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседепользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить отнего без предупреждения;

- сотрудник администрации города Кемерово оказывает помощь взаполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявленияподводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписатьбланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудникадминистрации города Кемерово, осуществляющий прием, помогает гражданину встатьсо стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходуиз здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующихбарьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желаниювызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники администрациигорода Кемерово предпринимают следующие действия:

- сотрудник администрации города Кемерово, осуществляющий приемграждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает оцели визита и даёт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этомсмотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами,возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка(сурдопереводчика);

- сотрудник администрации города Кемерово, осуществляющий прием,оказывает помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копируетнеобходимые документы.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Количество взаимодействий заявителя с сотрудником администрации припредоставлении муниципальной услуги – 2. Продолжительность взаимодействийзаявителя с сотрудником администрации при предоставлении муниципальной услуги –не более 15 минут.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрахпредоставления государственных и муниципальных услуг и особенностипредоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Прием заявления (уведомления) и необходимых документов и выдачадокументов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляются вМФЦ в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением овзаимодействии.

Муниципальная услуга оказывается в МФЦ в рамках Жизненной ситуации«Индивидуальное жилищное строительство».

Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любоймногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услугна территории Кемеровской области.

Заявление о выдаче разрешения на строительство и необходимыедокументы заявитель либо его представитель вправе предоставить в администрациюгорода Кемерово в форме электронных документов с использованием Портала.

Если заявление и необходимые документы представляются в формеэлектронных документов, такое заявление должно быть подписано усиленнойквалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) заявителя либо усиленнойквалифицированной ЭП его представителя. Подлинность ЭП подтверждается впорядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Обэлектронной подписи», ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электроннойподписи, использование которых допускается при обращении за получениемгосударственных и муниципальных услуг».

На Портале размещена информация о порядке предоставления муниципальнойуслуги, формы заявлений и иные документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги, обеспечен доступ к ним для копирования и заполнения вэлектронном виде.

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных процедур в электронной форме при исполнениипроцедуры «Выдача разрешения на строительство»

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.

Перечень административных процедур:

1) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и приложенных к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

3) принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо оботказе в выдаче такого разрешения;

4) выдача (направление) документовпо результатам предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления процедуры «Выдача разрешения настроительство» представлена в приложении № 1 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и приложенных к нему документов.

3.2.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и приложенных к нему документов при обращении заявителя в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является личноеобращение заявителя либо его представителя в МФЦ.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный заприем документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о выдаче разрешения на строительство поддаетсяпрочтению;

2) в заявлении о выдаче разрешения на строительство указаныфамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либонаименование юридического лица;

3) заявление о выдаче разрешения на строительство подписаноуполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность,специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документаи соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным взаявлении о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документах.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличиедокументов, подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально незаверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом),работник, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с ихоригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам,заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

По окончании приема заявления о выдаче разрешения на строительствои приложенных к нему документов, специалист, осуществляющий прием документов,регистрирует заявление о выдаче разрешения на строительство вавтоматизированной системе (далее - АИС МФЦ), возвращает заявителю документы,подлежащие возврату.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему ирегистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к немудокументов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдачеразрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры по приему и регистрациизаявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документовявляется сформированное учетное дело для передачи в администрацию городаКемерово.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИСМФЦ.

Учетные дела на бумажных носителях передаются в администрациюгорода Кемерово по сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах,один из которых остается в администрации города Кемерово, второй – с отметкой оприеме – в МФЦ.

Учетное дело в электронном виде направляется в администрацию городаКемерово по защищенной сети передачи данных. Документы, заверенные электроннойподписью сотрудника МФЦ, признаются равнозначными документам, составленным набумажном носителе.

Информация о поступившем заявлении о выдаче разрешения настроительство и приложенных к нему документов в администрации города Кемеровофиксируется в системе электронного документооборота УАиГ.

3.2.2. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и приложенных к нему документов при личном обращении заявителя вадминистрацию города Кемерово.

Основанием для начала административной процедуры является личноеобращение заявителя либо его представителя в администрацию города Кемерово сзаявлением о выдаче разрешения на строительство и приложенными к немудокументами.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный заприем документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о выдаче разрешения на строительство поддаетсяпрочтению;

2) в заявлении о выдаче разрешения на строительство указаныфамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либонаименование юридического лица;

3) заявление о выдаче разрешения на строительство подписаноуполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность,специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документаи соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным взаявлении о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документах.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличиедокументов, подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально незаверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом),специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с ихоригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам,заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему ирегистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к немудокументов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдачеразрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрациязаявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на строительствои приложенных к нему документов фиксируется в системе электронногодокументооборота УАиГ.

В день регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство иприложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передаетпоступившие документы начальнику УАиГ.

В зависимости от специфики объекта капитального строительстваначальник УАиГ отписывает поступившие документы начальнику отдела ЖГС УАиГ либоначальнику отдела ИЖС УАиГ.

3.2.3. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступлениев администрацию города Кемерово заявления о выдаче разрешения на строительствои приложенных к нему документов в форме электронных документов от заявителя сиспользованием Портала.

При направлении заявления о выдаче разрешения на строительство вэлектронной форме заявителю необходимо заполнить на Портале заявление напредоставление муниципальной услуги, приложить к заявлению в электронном видедокументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Заявление о выдаче разрешения на строительство и приложенные к немудокументы, представленные в форме электронных документов, регистрируются вустановленном порядке.

Специалист, ответственный за прием документов, при поступлениидокументов в электронном виде проверяет документы на отсутствие компьютерныхвирусов и искаженной информации, регистрирует документы в системе электронногодокументооборота УАиГ и передает поступившие документы начальнику УАиГ.

В зависимости от специфики объекта капитального строительстваначальник УАиГ отписывает поступившие документы начальнику отдела ЖГС УАиГ либоначальнику отдела ИЖС УАиГ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему ирегистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к немудокументов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдачеразрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрациязаявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на строительствои приложенных к нему документов фиксируется в системе электронногодокументооборота УАиГ.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (принеобходимости).

Основанием для начала административной процедуры являетсянепредставление заявителем либо его представителем документов, предусмотренныхподпунктами 1, 3, 7 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 и подпунктами 1, 2 подпункта2.6.2 пункта 2.6 Административного регламента.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ послеполучения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о выдачеразрешения на строительство и приложенными к нему документами и поручаетспециалисту отдела ЖГС УАиГ или специалисту отдела ИЖС УАиГ (далее – специалистсоответствующего отдела) произвести проверку представленных документов.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено,что в перечне представленных документов отсутствуют документы, предусмотренныеподпунктом 1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 и подпунктом 1 подпункта 2.6.2 пункта2.6 Административного регламента, принимается решение о направлениимежведомственного запроса в Управление Федеральной службы государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

В случае непредоставления документов, предусмотренных подпунктами 3и 7 подпункта 2.6.1, подпунктом 2 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Административногорегламента, специалист соответствующего отдела запрашивает такие документы вархиве УАиГ.

Межведомственный запрос направляется в срок не позднее одногорабочего дня со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство иприложенных к нему документов.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электроннойформе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействияи подключенных к ней региональных систем межведомственного электронноговзаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускаетсятолько в случае невозможности направления межведомственных запросов вэлектронной форме.

Специалист соответствующего отдела обязан принять необходимые мерыдля получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях,связанных с предоставлением муниципальной услуги.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос вустановленный срок, принимаются меры, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 3 рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренныхподпунктами 1, 3, 7 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 и подпунктами 1, 2 подпункта2.6.2 пункта 2.6. Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамкахмежведомственного электронного взаимодействия документов (их копий илисведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальнойуслуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии враспоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальнойуслуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, а также получение документов из архиваУАиГ либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в архиве УАиГдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры непроизводится.

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо оботказе в выдаче такого разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является получениеспециалистом соответствующего отдела документов, указанных в подпунктах 2.6.1,2.6.2 пункта 2.6. Административного регламента, в том числе по каналаммежведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

Специалист соответствующего отдела проводит проверку наличиядокументов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения настроительство, а также проводит проверку соответствия проектной документацииили схемы планировочной организации земельного участка с обозначением местаразмещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям кстроительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленнымна дату выдачи представленного для получения разрешения на строительствоградостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения настроительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории ипроекта межевания территории, а также допустимости размещения объектакапитального строительства в соответствии с разрешенным использованиемземельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным ииным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения наотклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкциипроводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочнойорганизации земельного участка на соответствие требованиям, установленным вразрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,реконструкции.

По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные впункте 2.8.1. Административного регламента, специалист соответствующего отделаподготавливает либо проект разрешения на строительство по форме, утвержденнойПриказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формыразрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»в двух экземплярах, либо проект отказа в выдаче разрешения на строительство суказанием причин отказа в двух экземплярах.

В случае, предусмотренном ч. 10.2 ст. 51 ГрК РФ, в разрешении настроительство указывается типовое архитектурное решение объекта капитальногостроительства, в соответствии с которым планируется строительство илиреконструкция объекта капитального строительства.

Подготовленные проекты разрешения на строительство либо отказа ввыдаче разрешения на строительство передаются специалистом соответствующегоотдела начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ проверяетправильность подготовленного специалистом соответствующего отдела проектаразрешения на строительство или проекта отказа в выдаче разрешения настроительство.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту разрешения настроительство или проекту отказа в выдаче разрешения на строительство начальникотдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ передает данные документыначальнику УАиГ для визирования.

В случае наличия замечаний у начальника УАиГ по проекту разрешенияна строительство или проекту отказа в выдаче разрешения на строительствоначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ возвращает специалистусоответствующего отдела документы с резолюцией о доработке. Доработанныепроекты разрешения на строительство или проекты отказа в выдаче разрешения настроительство передаются специалистом соответствующего отдела начальнику отделаЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ для направления начальнику УАиГ.

Начальник УАиГ при отсутствии замечаний:

- подписывает отказ в выдаче разрешения на строительство в двухэкземплярах и передает их начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖСУАиГ;

- либо визирует разрешения на строительство и передает ихзаместителю Главы города, начальнику управления городского развития дляподписания.

Заместитель Главы города, начальник управления городского развитияподписывает и заверяет два экземпляра разрешения на строительство специальнойпечатью администрации города Кемерово, передает документы начальнику УАиГ дляпередачи начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ передаетполученные документы специалисту соответствующего отдела, подготавливавшемупроект разрешения на строительство либо проект отказа в выдаче разрешения настроительство для передачи специалисту отдела, ответственному за прием-выдачудокументов.

Обязательным приложением к разрешению на строительство объектаиндивидуального жилищного строительства является представленное заявителемописание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, заисключением случая, предусмотренного ч. 10.2 ст. 51 ГрК РФ.

Заявителю выдается один экземпляр разрешения на строительство (либоотказа в выдаче разрешения на строительство). Второй экземпляр разрешения настроительство (отказа в выдаче разрешения на строительство) хранится в архивеУАиГ.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 2 рабочих дня.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований дляотказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.8.1.пункта 2.8. Административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление кспециалисту, ответственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешенияна строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ.

3.5. Выдача (направление) документовпо результатам предоставления муниципальной услуги.

3.5.1. Выдача документов по результатам предоставлениямуниципальной услуги в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры выдачи документовявляется принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе ввыдаче такого разрешения и поступление в МФЦ разрешения на строительство либоотказа в выдаче разрешения на строительство для выдачи заявителю, обращениезаявителя для получения документов.

Для получения разрешения на строительство либо отказа в выдачеразрешения на строительство заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получениедокументов (если от имени заявителя действует представитель).

Сотрудник, ответственный за выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени приполучении документов;

3) находит копию заявления о выдаче разрешения на строительство идокументы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение на строительство либо отказв выдаче разрешения на строительство);

4) знакомит заявителя с разрешением на строительство либо с отказомв выдаче разрешения на строительство;

5) выдает заявителю разрешение на строительство либо отказ в выдачеразрешения на строительство;

6) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительстволибо отказа в выдаче разрешения на строительство в АИС МФЦ;

7) отказывает в выдаче разрешения на строительство либо отказа ввыдаче разрешения на строительство в случае, если за выдачей документовобратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либообратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либоотказом в выдаче разрешения на строительство, отказался проставить свою подписьв получении документов, разрешение на строительство либо отказ в выдачеразрешения на строительство ему не выдается и работник, осуществляющий выдачудокументов, на копии заявления о выдаче разрешения на строительство, хранящейсяв МФЦ, проставляет отметку об отказе в получении разрешения на строительстволибо отказа в выдаче разрешения на строительство путем внесения слов «Получитьдокументы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течениеследующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявительотказался получить, в администрацию города Кемерово.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: получение результата предоставлениямуниципальной услуги МФЦ.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИСМФЦ.

3.5.2. Выдача (направление) документов по результатампредоставления муниципальной услуги в администрации города Кемерово.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятиерешения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче такогоразрешения и поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачудокументов, разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения настроительство, обращение заявителя для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услугизаявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получениедокументов (если от имени заявителя действует представитель).

Сотрудник, ответственный за выдачу (направление) документов:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени приполучении документов;

3) находит копию заявления о выдаче разрешения на строительство идокументы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение на строительство либо отказв выдаче разрешения на строительство);

4) знакомит заявителя с разрешением на строительство либо отказом ввыдаче разрешения на строительство;

5) выдает заявителю разрешение на строительство либо отказ в выдачеразрешения на строительство;

6) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительстволибо отказа в выдаче разрешения на строительство в систему электронногодокументооборота УАиГ и в журнал регистрации;

7) отказывает в выдаче разрешения на строительство либо отказе ввыдаче разрешения на строительство в случае, если за выдачей документовобратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либообратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либоотказом в выдаче разрешения на строительство, отказался проставить свою подписьв получении документов, разрешение на строительство либо отказ в выдачеразрешения на строительство ему не выдается и специалист, ответственный заприем-выдачу документов, на копии заявления о выдаче разрешения настроительство проставляет отметку об отказе в получении разрешения настроительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство путем внесенияслов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя вадминистрацию города Кемерово либо поступлении не выданных документов из МФЦзаявителю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлениио выдаче разрешения на строительство) о том, что он в любое время (согласноуказываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться заполучением разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения настроительство или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могутбыть направлены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи документов в электронном виде, при получениирезультата предоставления муниципальной услуги заявитель обязан предоставить вадминистрацию города Кемерово оригиналы документов с целью их сверки с даннымидокументов и заявления, поданные в электронном виде посредством Портала.

При установлении расхождений документов, направленных в электроннойформе, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не выдается, очем составляется акт.

В случае если заявителю отказано в предоставлении муниципальнойуслуги, отказ в выдаче разрешения на строительство сканируется и направляетсязаявителю через Портал, оригинал решения заявитель вправе забрать вадминистрации города Кемерово.

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительствоадминистрация города Кемерово направляет копию такого разрешения в инспекциюгосударственного строительного надзора Кемеровской области.

Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения настроительство обязан безвозмездно передать в администрацию города Кемеровосведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объектакапитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одинэкземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копийразделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 ч.12 ст. 48 ГрК РФ, или один экземпляр копии схемы планировочной организацииземельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуальногожилищного строительства для размещения в информационной системе обеспеченияградостроительной деятельности. Указанные в настоящем абзаце документы (ихкопии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электроннойформе. В случае получения разрешения на строительство объекта капитальногостроительства в границах территории исторического поселения застройщик втечение десяти дней со дня получения указанного разрешения обязан такжебезвозмездно передать в такие орган или организацию предусмотренный п. 3 ч. 12ст. 48 ст. 51 ГрК РФ раздел проектной документации объекта капитальногостроительства или предусмотренное п. 4 ч. 9 ст. 51 ГрК РФ описание внешнегооблика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая,если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответствиис типовым архитектурным решением объекта капитального строительства.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренныйпроектом организации строительства объекта капитального строительства, заисключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с ч. 12 ст.51 ГрК РФ. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается надесять лет.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: принятие решения о выдаче разрешения настроительство либо об отказе в выдаче такого разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ и в журнале регистрации.

 

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных процедур в электронной форме при исполнениипроцедуры «Продление срока действия разрешения на строительство»

 

4.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.

Перечень административных процедур:

1) прием и регистрация заявления о продлении срока действияразрешения на строительство и приложенных к нему документов;

2) проведение осмотра объекта капитального строительства и принятиерешения о продлении срока действия разрешения на строительство либо об отказе впродлении срока действия разрешения на строительство;

3) выдача (направление) документовпо результатам предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления процедуры «Продление срока действияразрешения на строительство» представлена в приложении № 2 к Административномурегламенту.

4.2. Прием и регистрация заявления о продлении срока действияразрешения на строительство и приложенных к нему документов.

4.2.1. Прием и регистрация заявления о продлении срока действияразрешения на строительство и приложенных к нему документов при обращениизаявителя в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является личноеобращение заявителя либо его представителя в МФЦ.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный заприем документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о продлении срока действия разрешения настроительство поддается прочтению;

2) в заявлении о продлении срока действия разрешения настроительство указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о продлении срока действия разрешения на строительствоподписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность,специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документаи соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным взаявлении о продлении срока действия разрешения на строительство и приложенныхк нему документах.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличиедокументов, подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально незаверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом),работник, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с ихоригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам,заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

По окончании приема заявления о продлении срока действия разрешенияна строительство и приложенных к нему документов, специалист, осуществляющийприем документов, регистрирует заявление о продлении срока действия разрешенияна строительство в АИС МФЦ, возвращает заявителю документы, подлежащие возврату.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему ирегистрации заявления о продлении срока действия разрешения на строительство иприложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о продлении срокадействия разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры по приему и регистрациизаявления о продлении срока действия разрешения на строительство и приложенныхк нему документов является сформированное учетное дело для передачи вадминистрацию города Кемерово.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИСМФЦ.

Учетные дела на бумажных носителях передаются в администрациюгорода Кемерово по сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах,один из которых остается в администрации города Кемерово, второй – с отметкой оприеме – в МФЦ.

Учетное дело в электронном виде направляется в администрацию городаКемерово по защищенной сети передачи данных. Документы, заверенные электроннойподписью сотрудника МФЦ, признаются равнозначными документам, составленным набумажном носителе.

Информация о поступившем заявлении о продлении срока действияразрешения на строительство и приложенных к нему документах в администрации городаКемерово фиксируется в системе электронного документооборота УАиГ.

4.2.2. Прием и регистрация заявления о продлении срока действияразрешения на строительство и приложенных к нему документов при обращениизаявителя в администрацию города Кемерово.

Основанием для начала административной процедуры является личноеобращение заявителя либо его представителя в администрацию города Кемерово сзаявлением о продлении срока действия разрешения на строительство иприложенными к нему документами.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный заприем документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о продлении срока действия разрешения настроительство поддается прочтению;

2) в заявлении о продлении срока действия разрешения настроительство указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о продлении срока действия разрешения на строительствоподписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность,специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документаи соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным взаявлении о продлении срока действия разрешения на строительство и приложенныхк нему документах.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличиедокументов, подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально незаверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом),специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с ихоригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяетсвоей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему ирегистрации заявления о продлении срока действия разрешения на строительство иприложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о продлении срокадействия разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрациязаявления о продлении срока действия разрешения на строительство и приложенныхк нему документов.

Информация о приеме заявления о продлении срока действия разрешенияна строительство и приложенных к нему документов фиксируется в системеэлектронного документооборота УАиГ.

В день регистрации заявления о продлении срока действия разрешенияна строительство и приложенных к нему документов специалист, ответственный заприем документов, передает поступившие документы начальнику УАиГ.

В зависимости от того, каким отделом было ранее выдано разрешениена строительство, начальник УАиГ отписывает поступившие документы начальникуотдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

4.3. Проведение осмотра объекта капитального строительства ипринятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо оботказе в продлении срока действия разрешения на строительство.

Основанием для начала административной процедуры является получениеспециалистом соответствующего отдела документов, указанных в подпункте 2.6.3.пункта 2.6. Административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

В течение трех рабочих дней с момента начала административнойпроцедуры без уведомления заявителя специалист соответствующего отдела проводитосмотр объекта капитального строительства.

В случае, если в ходе смотра объекта капитального строительствабудет установлено, что строительство, реконструкция объекта капитальногостроительства начаты и отсутствуют основания для отказа в продлении срокадействия разрешения на строительство, предусмотренные подпунктом 2.8.2. пункта2.8. Административного регламента, специалист соответствующего отделаосуществляет продление срока действия разрешения на строительство путемвнесения в оригиналы разрешения на строительство записи о продлении срока егодействия (один экземпляр разрешения на строительство запрашивается в архивеУАиГ).

В случае, если в ходе осмотра объекта капитального строительствабудет выявлено, что строительство, реконструкция объекта капитальногостроительства не начаты (до истечения срока подачи заявления о продлении срокадействия разрешения на строительство) и имеются основания для отказа впродлении срока действия разрешения на строительство, предусмотренныеподпунктом 2.8.2. пункта 2.8. Административного регламента, специалистсоответствующего отдела подготавливает проект отказа в продлении срока действияразрешения на строительство.

Подготовленный проект отказа в продлении срока действия разрешенияна строительство в двух экземплярах либо оригиналы разрешения на строительствос внесенной в них записью о продлении срока действия разрешения настроительство передаются специалистом соответствующего отдела начальнику отделаЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ для направления начальнику УАиГ.

Начальник УАиГ при отсутствии замечаний:

- визирует разрешения на строительство с внесенной в них записью опродлении срока действия разрешения на строительство и передает их заместителюГлавы города, начальнику управления городского развития для подписания ипроставления печати администрации города Кемерово;

- подписывает отказ в продлении срока действия разрешения настроительство в двух экземплярах и передает их начальнику отдела ЖГС УАиГ либоначальнику отдела ИЖС УАиГ.

Заместитель Главы города, начальник управления городского развитияподписывает и заверяет печатью администрации города Кемерово два экземпляраразрешения на строительство с внесенной в них записью о продлении срокадействия разрешения на строительство и передает документы начальнику УАиГ дляпередачи начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ передаетполученные документы специалисту соответствующего отдела, подготавливавшемупроект отказа в продлении срока действия разрешения на строительство либоспециалисту соответствующего отдела, вносившему запись о продлении срокадействия разрешения на строительство, для передачи специалисту отдела,ответственному за прием-выдачу документов.

Заявителю выдается один экземпляр разрешения на строительство спродленным сроком действия (либо отказа в продлении срока действия разрешенияна строительство). Второй экземпляр разрешения на строительство с продленнымсроком действия (отказа в продлении срока действия разрешения на строительство)хранится в архиве УАиГ.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 5 рабочих дней.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований дляотказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.8.2.пункта 2.8. Административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление кспециалисту, ответственному за прием-выдачу документов, разрешения настроительство с продленным сроком действия либо отказа в продлении срокадействия разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ.

4.4. Выдача (направление) документовпо результатам предоставления муниципальной услуги.

4.4.1. Выдача (направление)документов по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является принятиерешения о продлении срока действия разрешения на строительство либо об отказе впродлении срока действия разрешения на строительство и поступление в МФЦразрешения на строительство с продленным сроком действия либо отказа впродлении срока действия разрешения на строительство для выдачи заявителю,обращение заявителя для получения документов.

Для получения разрешения на строительство с продленным срокомдействия либо отказа в продлении срока действия разрешения на строительствозаявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получениедокументов (если от имени заявителя действует представитель).

Сотрудник, ответственный за выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени приполучении документов;

3) находит копию заявления о продлении срока действия разрешения настроительство и документы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение настроительство с продленным сроком действия либо отказ в продлении срокадействия разрешения на строительство);

4) знакомит заявителя с разрешением на строительство с продленнымсроком действия либо отказом в продлении срока действия разрешения настроительство;

5) выдает заявителю разрешение на строительство с продленным срокомдействия либо отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;

6) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство спродленным сроком действия либо отказа в продлении срока действия разрешения настроительство в АИС МФЦ;

7) отказывает в выдаче разрешения на строительство с продленнымсроком действия либо отказа в продлении срока действия разрешения настроительство в случае, если за выдачей документов обратилось лицо, неявляющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо отказалосьпредъявить документ, удостоверяющий его личность.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство спродленным сроком действия либо с отказом в продлении срока действия разрешенияна строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов,разрешение на строительство с продленным сроком действия либо отказ в продлениисрока действия разрешения на строительство ему не выдается и работник,осуществляющий выдачу документов, на копии заявления о продлении срока действияразрешения на строительство, хранящейся в МФЦ, проставляет отметку об отказе вполучении разрешения на строительство с продленным сроком действия либо отказав продлении срока действия разрешения на строительство путем внесения слов«Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ втечение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которыезаявитель отказался получить, в администрацию города Кемерово.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: принятие решения о продлении срокадействия разрешения на строительство либо об отказе в продлении срока действияразрешения на строительство.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство с продленным сроком действия либо отказа впродлении срока действия разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИСМФЦ.

4.4.2. Выдача (направление)документов по результатам предоставления муниципальной услуги в администрациигорода Кемерово.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятиерешения о продлении срока действия разрешения на строительство либо об отказе впродлении срока действия разрешения на строительство и поступление кспециалисту, ответственному за прием-выдачу документов, разрешения настроительство с продленным сроком действия либо отказа в продлении срокадействия разрешения на строительство, обращение заявителя для получениядокументов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услугизаявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получениедокументов (если от имени заявителя действует представитель).

Сотрудник, ответственный за выдачу (направление) документов:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени приполучении документов;

3) находит копию заявления о продлении срока действия разрешения настроительство и документы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение настроительство с продленным сроком действия либо отказ в продлении срокадействия разрешения на строительство);

4) знакомит заявителя с разрешением на строительство с продленнымсроком действия либо отказом в продлении срока действия разрешения настроительство;

5) выдает заявителю разрешение на строительство с продленным срокомдействия либо отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;

6) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство спродленным сроком действия либо отказа в продлении срока действия разрешения настроительство в систему электронного документооборота УАиГ и в журналрегистрации;

7) отказывает в выдаче разрешения на строительство с продленнымсроком действия либо отказа в продлении срока действия разрешения настроительство в случае, если за выдачей документов обратилось лицо, неявляющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо отказалосьпредъявить документ, удостоверяющий его личность.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство спродленным сроком действия либо с отказом в продлении срока действия разрешенияна строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов,разрешение на строительство с продленным сроком действия либо отказ в продлениисрока действия разрешения на строительство ему не выдается и специалист,ответственный за прием-выдачу документов, на копии заявления о продлении срокадействия разрешения на строительство проставляет отметку об отказе в полученииразрешения на строительство с продленным сроком действия либо отказа впродлении срока действия разрешения на строительство путем внесения слов«Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня, со дня обращения заявителя вадминистрацию города Кемерово, либо при поступлении не выданных документов изМФЦ, заявителю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному взаявлении о продлении срока действия разрешения на строительство) о том, что онв любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачидокументов) вправе обратиться за получением разрешения на строительство спродленным сроком действия либо отказом в продлении срока действия разрешенияна строительство или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документымогут быть направлены посредством почтового отправления с уведомлением овручении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: принятие решения о продлении срокадействия разрешения на строительство либо об отказе в продлении срока действияразрешения на строительство.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство с продленным сроком действия либо отказа впродлении срока действия разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ и в журнале регистрации.

 

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполненияадминистративных процедур в электронной форме при исполнении процедуры«Внесение изменений в разрешение на строительство»

 

5.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.

Перечень административных процедур:

1) прием и регистрация уведомления о переходе прав на земельныйучасток, об образовании земельного участка, об изменении проектной документации(далее – уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство) иприложенных к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (принеобходимости);

3) принятие решения о внесении изменений в разрешение настроительство либо об отказе во внесении изменений в разрешение настроительство;

4) выдача (направление) документовпо результатам предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема исполнения процедуры «Внесение изменений в разрешение настроительство» представлена в приложении № 3 к Административному регламенту.

5.2. Прием и регистрация уведомления о внесении изменений вразрешение на строительство и приложенных к нему документов.

5.2.1. Прием и регистрация уведомления о внесении изменений вразрешение на строительство и приложенных к нему документов при обращениизаявителя в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является личноеобращение заявителя либо его представителя в МФЦ.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный заприем документов, удостоверяется, что:

1) текст в уведомлении о внесении изменений в разрешение настроительство поддается прочтению;

2) в уведомлении о внесении изменений в разрешение на строительствоуказаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либонаименование юридического лица;

3) уведомление о внесении изменений в разрешение на строительствоподписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность,специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документаи соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным вуведомлении о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных кнему документах.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличиедокументов, подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально незаверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом),работник, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с ихоригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам,заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

По окончании приема уведомления о внесении изменений в разрешениена строительство и приложенных к нему документов, специалист, осуществляющийприем документов, регистрирует уведомление о внесении изменений в разрешение настроительство в АИС МФЦ, возвращает заявителю документы, подлежащие возврату.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему ирегистрации уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство иприложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о внесенииизменений в разрешение на строительство.

Результатом административной процедуры по приему и регистрацииуведомления о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных кнему документов является сформированное учетное дело для передачи вадминистрацию города Кемерово.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИСМФЦ.

Учетные дела на бумажных носителях передаются в администрациюгорода Кемерово по сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах,один из которых остается в администрации города Кемерово, второй - с отметкой оприеме - в МФЦ.

Учетное дело в электронном виде направляется в администрацию городаКемерово по защищенной сети передачи данных. Документы, заверенные электроннойподписью сотрудника МФЦ, признаются равнозначными документам, составленным набумажном носителе.

Информация о поступившем уведомлении о внесении изменений вразрешение на строительство и приложенных к нему документов в администрациигорода Кемерово фиксируется в системе электронного документооборота УАиГ.

5.2.2. Прием и регистрация уведомления о внесении изменений вразрешение на строительство и приложенных к нему документов при обращениизаявителя в администрацию города Кемерово.

Основанием для начала административной процедуры является личноеобращение заявителя в администрацию города Кемерово с уведомлением о внесенииизменений в разрешение на строительство и приложенными к нему документами.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный заприем документов, удостоверяется, что:

1) текст в уведомлении о внесении изменений в разрешение настроительство поддается прочтению;

2) в уведомлении о внесении изменений в разрешение на строительствоуказаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либонаименование юридического лица;

3) уведомление о внесении изменений в разрешение на строительствоподписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность,специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документаи соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным вуведомлении о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных кнему документах.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличиедокументов, подтверждающих полномочия представителя.

Если представленные копии указанных документов нотариально незаверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом),специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с ихоригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам,заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему ирегистрации уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство иприложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о внесенииизменений в разрешение на строительство.

Результатом административной процедуры является прием и регистрацияуведомления о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных кнему документов.

Информация о приеме уведомления о внесении изменений в разрешениена строительство и приложенных к нему документов фиксируется в системеэлектронного документооборота УАиГ.

В день регистрации уведомления о внесении изменений в разрешение настроительство и приложенных к нему документов, специалист, ответственный заприем документов, передает поступившие документы начальнику УАиГ.

В зависимости от того каким отделом было ранее выдано разрешение настроительство, начальник УАиГ отписывает поступившие документы начальникуотдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

5.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (принеобходимости).

Основанием для начала административной процедуры являетсянепредставление заявителем либо его представителем документов, реквизитыкоторых необходимо указать в уведомлении в соответствии с подпунктами 2.6.4.1 и2.6.4.2, абзацем 1 подпункта 2.6.4.3 подпункта 2.6.4 пункта 2.6Административного регламента.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ послеполучения зарегистрированных документов, знакомится с уведомлением о внесенииизменений в разрешение на строительство и приложенными к нему документами ипоручает специалисту соответствующего отдела произвести проверку представленныхдокументов.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено,что в перечне представленных документов отсутствуют документы, реквизитыкоторых необходимо указать в уведомлении в соответствии с подпунктами 2.6.4.1 и2.6.4.2, абзацем 1 подпункта 2.6.4.3 подпункта 2.6.4 пункта 2.6Административного регламента, принимается решение о направлениимежведомственного запроса в соответствующие органы государственной власти илиорганы местного самоуправления.

В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами 2и 6 подпункта 2.6.4.3 подпункта 2.6.4 пункта 2.6 Административного регламента,такие документы запрашиваются в архиве УАиГ.

Межведомственный запрос направляется в срок не позднее одногорабочего дня со дня регистрации уведомления о внесении изменений в разрешениена строительство и приложенных к нему документов.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электроннойформе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействияи подключенных к ней региональных систем межведомственного электронноговзаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускаетсятолько в случае невозможности направления межведомственных запросов вэлектронной форме.

Специалист соответствующего отдела обязан принять необходимые мерыдля получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях,связанных с предоставлением муниципальной услуги.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос вустановленный срок принимаются меры, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 3 рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, реквизитыкоторых необходимо указать в уведомлении в соответствии с подпунктами 2.6.4.1.и 2.6.4.2, абзацем 1 подпункта 2.6.4.3 подпункта 2.6.4 пункта 2.6Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия документов или сведений,содержащиеся в них, необходимых для предоставления муниципальной услугизаявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии враспоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальнойуслуги, документов или сведений, содержащиеся в них, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, а также получение документов из архиваУАиГ либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в архиве УАиГдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры непроизводится.

5.4. Принятие решения о внесении изменений в разрешение настроительство либо об отказе во внесении изменений в разрешение настроительство.

Основанием для начала административной процедуры является получениеспециалистом соответствующего отдела документов, указанных в подпункте 2.6.4пункта 2.6 Административного регламента, в том числе по каналам межведомственногоинформационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

Специалист соответствующего отдела проводит анализ представленныхдокументов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальнойуслуги, указанных в подпункте 2.8.3 пункта 2.8. Административного регламента, иосуществляет внесение изменений в оригиналы разрешения на строительство (путемзачеркивания старой информации и внесения новой) либо подготавливает проектотказа во внесении изменений в разрешение на строительство в двух экземплярах.

Изменения вносятся в два экземпляра разрешения на строительство,имеющих одинаковую юридическую силу, одно из которых хранится в архиве УАиГ,второе представляется заявителем (представителем заявителя).

Два оригинала разрешения на строительство с внесенными в нихизменениями либо два экземпляра проекта отказа во внесении изменений вразрешение на строительство передаются специалистом соответствующего отдела начальникуотдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ для направления начальникуУАиГ.

Начальник УАиГ при отсутствии замечаний:

- подписывает отказ во внесении изменений в разрешение настроительство в двух экземплярах и передает их начальнику отдела ЖГС УАиГ либоначальнику отдела ИЖС УАиГ;

- либо визирует оригиналы разрешения на строительство с внесеннымив них изменениями и передает их заместителю Главы города, начальнику управлениягородского развития для подписания.

Заместитель Главы города, начальник управления городского развитияподписывает и заверяет два экземпляра разрешения на строительство с внесеннымив них изменениями печатью администрации города Кемерово, передает документыначальнику УАиГ для передачи начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отделаИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ полученныедокументы передает специалисту соответствующего отдела, вносившему изменения вразрешение на строительство, либо подготавливавшему проект отказа во внесенииизменений в разрешение на строительство, для передачи специалисту отдела,ответственному за прием-выдачу документов.

Заявителю выдается один экземпляр разрешения на строительство свнесенными в него изменениями (либо отказа во внесении изменений в разрешениена строительство). Второй экземпляр разрешения на строительство с внесенными внего изменениями (отказа во внесении изменений в разрешение на строительство)хранится в архиве УАиГ.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 2 рабочих дня.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований дляотказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.8.3.пункта 2.8. Административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту,ответственному за прием-выдачу документов, разрешения на строительство свнесенными в него изменениями либо отказа во внесении изменений в разрешение настроительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ.

5.5. Выдача (направление) документовпо результатам предоставления муниципальной услуги.

5.5.1. Выдача документов по результатам предоставлениямуниципальной услуги в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры выдачи документовявляется принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительстволибо об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство ипоступление в МФЦ разрешения на строительство с внесенными в него изменениямилибо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство для выдачизаявителю, обращение заявителя для получения документов.

Для получения разрешения на строительство с внесенными в негоизменениями либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительствозаявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получениедокументов (если от имени заявителя действует представитель).

Сотрудник, ответственный за выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени приполучении документов;

3) находит копию уведомления о внесении изменений в разрешение настроительство и документы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение настроительство с внесенными в него изменениями либо отказ во внесении измененийв разрешение на строительство);

4) знакомит заявителя с разрешением на строительство с внесенными внего изменениями либо с отказом во внесении изменений в разрешение настроительство;

5) выдает заявителю разрешение на строительство с внесенными в негоизменениями либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;

6) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство свнесенными в него изменениями либо отказа во внесении изменений в разрешение настроительство в АИС МФЦ;

7) отказывает в выдаче разрешения на строительство с внесенными внего изменениями либо отказа во внесении изменений в разрешение настроительство в случае, если за выдачей документов обратилось лицо, неявляющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо отказалосьпредъявить документ, удостоверяющий его личность.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство свнесенными в него изменениями либо отказом во внесении изменений в разрешениена строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов,разрешение на строительство с внесенными в него изменениями либо отказ вовнесении изменений в разрешение на строительство ему не выдается и работник,осуществляющий выдачу документов, на копии уведомления о внесении изменений вразрешение на строительство, хранящейся в МФЦ, проставляет отметку об отказе вполучении разрешения на строительство с внесенными в него изменениями либоотказа во внесении изменений в разрешение на строительство путем внесения слов«Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ втечение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которыезаявитель отказался получить, в УАиГ.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: принятие решения о внесении изменений вразрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в разрешениена строительство.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство с внесенными в него изменениями либо отказа вовнесении изменений в разрешение на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИСМФЦ.

5.5.2. Выдача (направление) документов по результатампредоставления муниципальной услуги в администрации города Кемерово.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятиерешения о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе вовнесении изменений в разрешение на строительство и поступление к специалисту,ответственному за прием-выдачу документов, разрешения на строительство свнесенными в него изменениями либо отказа во внесении изменений в разрешение настроительство, обращение заявителя для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услугизаявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получениедокументов (если от имени заявителя действует представитель).

Сотрудник, ответственный за выдачу (направление) документов:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени приполучении документов;

3) находит копию уведомления о внесении изменений в разрешение настроительство и документы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение настроительство с внесенными в него изменениями либо отказ во внесении измененийв разрешение на строительство);

4) знакомит заявителя с разрешением на строительство с внесенными внего изменениями либо с отказом во внесении изменений в разрешение настроительство;

5) выдает заявителю разрешение на строительство с внесенными в негоизменениями либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;

6) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство свнесенными в него изменениями либо отказа во внесении изменений в разрешение настроительство в систему электронного документооборота УАиГ и в журнал регистрации;

7) отказывает в выдаче разрешения на строительство с внесенными внего изменениями либо отказа во внесении изменений в разрешение настроительство в случае, если за выдачей документов обратилось лицо, неявляющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо отказалосьпредъявить документ, удостоверяющий его личность.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство свнесенными в него изменениями либо с отказом во внесении изменений в разрешениена строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов,разрешение на строительство с внесенными в него изменениями либо отказ вовнесении изменений в разрешение на строительство ему не выдается и специалист,ответственный за прием-выдачу документов, на копии уведомления о внесенииизменений в разрешение на строительство проставляет отметку об отказе вполучении разрешения на строительство с внесенными в него изменениями либоотказа во внесении изменений в разрешение на строительство путем внесения слов«Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня, со дня обращения заявителя вадминистрацию города Кемерово, либо поступлении не выданных документов из МФЦзаявителю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному вуведомлении о внесении изменений в разрешение на строительство) о том, что он влюбое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачидокументов) вправе обратиться за получением разрешения на строительство свнесенными в него изменениями либо отказом во внесении изменений в разрешениена строительство или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документымогут быть направлены посредством почтового отправления с уведомлением овручении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: принятие решения о внесении изменений вразрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в разрешениена строительство.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство с внесенными в него изменениями либо отказа вовнесении изменений в разрешение на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ и в журнале регистрации.

 

6. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

 

6.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением иисполнением ответственными должностными лицами положений Административногорегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования кпредоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственнымилицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами иУАиГ учета положений Административного регламента и иных нормативных правовыхактов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, атакже принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности)осуществляет начальник УАиГ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения провероксоблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положенийАдминистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги.

6.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты икачества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формыконтроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальнойуслуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушенийправ заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения,содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услугиосуществляются на основании локальных актов администрации города Кемерово.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок ипериодичность плановых проверок устанавливаются начальником УАиГ. При проверкерассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устраненияранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия(бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращениюзаявителя.

6.3. Ответственность муниципальных служащих администрации городаКемерово и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положенийАдминистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники идолжностные лица несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несутперсональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема ирегистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несутперсональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформлениядокументов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несутперсональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления)документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный порезультатам предоставления муниципальной услуги, несет персональнуюответственность за правомерность принятого решения и выдачи (направления)такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лицзакрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации.

6.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороныграждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением Административного регламента со стороныграждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроляи осуществляется путем направления обращений в администрацию города Кемерово, атакже путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых(принятых) в ходе исполнения Административного регламента, в вышестоящиеорганы.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечанияи предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальнойуслуги.

 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) администрации города Кемерово, а также должностных лиц,муниципальных служащих

 

7.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решениеи (или) действие (бездействие) администрации города Кемерово и (или) еедолжностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги(далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие(бездействие) администрации города Кемерово, а также ее должностных лиц припредоставлении муниципальной услуги.

7.2. Предмет жалобы.

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересовзаинтересованных лиц, противоправные решения, действия (бездействие)должностных лиц, нарушение положений Административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе вследующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренныхнормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовымиактами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовымиактами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основанияотказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с нимииными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовымиактами;

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностноголица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенныхопечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услугидокументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местежительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения оместонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовыйадрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)администрации города Кемерово, его должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением идействием (бездействием) администрации города Кемерово, его должностного лица.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),подтверждающие доводы такого лица, либо их копии.

7.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрениежалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба рассматривается администрацией города Кемерово.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦрассматривается администрацией города Кемерово в соответствии с настоящимАдминистративным регламентом.

Должностным лицом, которому может быть направлена жалоба, являетсяГлава города Кемерово, заместитель Главы города Кемерово, начальник управлениягородского развития.

7.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

Жалоба направляется по почте, посредством Портала, через МФЦ, атакже может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляетдокумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, такжепредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий отимени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия наосуществление действий от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченнымэтим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут бытьпредставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этомдокумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу),в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в течение трехрабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу вуполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информируетзаявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрациижалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу вуполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и в сроки, которыеустановлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего днясо дня поступления жалобы.

7.5. Сроки рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган,подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, еслиболее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченнымна ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо висправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителемнарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается втечение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

7.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы вслучае, если возможность приостановления предусмотрена законодательствомРоссийской Федерации и законодательством Кемеровской области.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательствомРоссийской Федерации не предусмотрено.

7.7. Результат рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующихрешений:

1) удовлетворить жалобу;

2) отказать в удовлетворении жалобы.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражногосуда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены впорядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того жезаявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация города Кемерово, вправе оставить жалобу без ответа вследующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адресзаявителя, указанные в жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобыпризнаков состава административного правонарушения или признаков составапреступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

7.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю вписьменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляетсямотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – приналичии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения одолжностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) илинаименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальнойуслуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченнымна рассмотрение жалобы должностным лицом.

7.9. Порядок обжалования решения по жалобе.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатамрассмотрения жалобы, в судебном порядке.

7.10. Право заявителя на получение информации и документов,необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотренозаконом.

7.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи ирассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается наофициальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Портале, информационныхстендах в помещениях приема и выдачи документов, в том числе в помещениях МФЦ,а также предоставляется непосредственно сотрудниками УАиГ, МФЦ при личномобращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной формепочтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

 

 

 

Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина

 

 

 

 

Приложение № 1

к административному регламенту

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

исполнения процедуры

«Выдача разрешенияна строительство»*

 

 

______________

* Не приводится

 

 

 

 

Приложение № 2

к административному регламенту

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

исполнения процедуры

 «Продление срока действияразрешения на строительство»*

 

 

______________

* Не приводится

 

 

 

 

Приложение № 3

к административному регламенту

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

исполнения процедуры

 «Внесение изменений в разрешениена строительство»*

 

 

______________

*Не приводится