Постановление Администрации г. Кемерово от 13.11.2015 № 2705

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

Утратилосилу - Постановление

Администрацииг. Кемерово

от17.07.2017 № 1973

 

 

от 13.11.2015 № 2705

г. Кемерово

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а также выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»

 

 

(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово

от20.06.2016 № 1371)

 

 

С целью обеспечения доступности и качественногоисполнения муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений вразрешение на строительство и реконструкцию объектов капитальногостроительства, а также выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральнымзаконом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных имуниципальных услуг», ст. 45 Устава города Кемерово, постановлениемадминистрации города Кемерово от 16.04.2014№ 876 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентовпредоставления муниципальных услуг администрацией города Кемерово»

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальнойуслуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство иреконструкцию объектов капитального строительства, а также выдача разрешения наввод объектов в эксплуатацию» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городаКемерово от 03.09.2013№ 2724 «Об утверждении административного регламента предоставлениямуниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитальногостроительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию».

3. Комитету по работе со средствами массовой информации(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» иразместить на официальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Главы города, начальника управлениягородского развития А.В. Калинина.

 

 

 

Глава города           В.К. Ермаков

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

города Кемерово

от 13.11.2015 № 2705

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА, ПРОДЛЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА

ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

 

 

(В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово

от20.06.2016 № 1371)

 

 

1. Общие положения

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги«Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство иреконструкцию объектов капитального строительства, а также выдача разрешения наввод объектов в эксплуатацию» (далее - Административный регламент) -нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандартпредоставления муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействиямежду структурными подразделениями администрации города Кемерово и должностнымилицами, взаимодействие администрации города Кемерово с заявителями и органамиместного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области,учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги всоответствии с Административным регламентом являются физические и юридическиелица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках, расположенных натерритории города Кемерово, строительство, реконструкцию объектов капитальногостроительства, либо уполномоченные ими лица.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставлениямуниципальной услуги.

1.3.1. Информация о местах нахождения, графике работы, справочныхтелефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты администрации городаКемерово, ее структурных подразделений, организаций, участвующих впредоставлении муниципальной услуги, а также информация о многофункциональномцентре предоставления государственных и муниципальных услуг:

Администрация города Кемерово.

650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54.

График работы: понедельник – пятница: 08.30-17.30 час., обед: 13.00-14.00 час.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Справочный телефон: (8-3842) 36-02-59.

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»: www.kemerovo.ru.

Адрес электронной почты: admin@kemerovo.ru.

Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Кемерово (далее - УАиГ).

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 9.

Приемные дни:

прием документов: понедельник – среда: 09.00-12.00 час., четверг: 14.00-17.00 час.,

выдача документов: понедельник – пятница: 09.00-12.00 час., 14.00-17.00 час,

выходные дни: суббота, воскресенье.

Справочные телефоны: (8-3842) 58-45-79, 58-44-85.

Адрес электронной почты УАиГ: arc@mgis42.ru.

 

«МАУ «Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово» (далее- МФЦ).

650000, г. Кемерово, ул. Кирова, 41а;

650033, г. Кемерово, ул. Рекордная,2в;

650066, г. Кемерово, Пионерский бульвар,строение 3, пом. 1.

График работы: понедельник: 09.00-19.00 (попредварительной записи), вторник: 09.00-20.00, среда – пятница: 09.00-19.00,суббота: 09.00-18.00, без обеда.

Выходной день: воскресенье.

Справочные телефоны: (8-3842) 77-21-79,77-47-99, 44-49-99.

Адрес официального сайта винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mfc-kemerovo.ru.

Адрес электронной почты МФЦ: admin@mfc-kemerovo.ru.

(Абзацы 17 – 23 подпункта 1.3.1 в редакцииПостановления Администрации г. Кемерово от20.06.2016 № 1371)

1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графикахработы администрации города Кемерово, ее структурных подразделений иорганизаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:

- при личном консультировании специалистом УАиГили специалистом МФЦ;

- с помощью телефонной, почтовой и электронной связи;

- с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (вфедеральной государственной информационной системе «Единый порталгосударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru); на официальном сайте администрациигорода Кемерово (www.kemerovo.ru); на порталеобеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru)).

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросампредоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных дляпредоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставлениямуниципальной услуги, в том числе с использованием Портала.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, заявителимогут получить:

- при личном консультировании специалистами УАиГ,МФЦ;

- с помощью телефонной, почтовой и электронной связи;

- в ответе на обращение, направленное в администрацию городаКемерово, УАиГ в письменной (электронной) форме;

- с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (напортале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru), на Портале (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте администрациигорода Кемерово (www.kemerovo.ru), на официальномсайте МФЦ (www.mfc-kemerovo.ru));

- на информационных стендах УАиГ.

Информацию о ходе предоставления муниципальнойуслуги заявители могут получить посредством личного консультированияспециалистом УАиГ или с помощьюинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на Портале (www.gosuslugi.ru).

Консультации посредством телефонной связи в УАиГ по вопросу предоставления муниципальной услуги«Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство иреконструкцию объектов капитального строительства, а также выдача разрешения наввод объектов в эксплуатацию» предоставляются начальником отделажилищно-гражданского строительства УАиГ (далее – отделЖГС), начальником отдела индивидуального строительства и перепланировок жилыхпомещений УАиГ (далее – отдел ИЖС) и (или)специалистами соответствующего отдела.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию онаименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество (приналичии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. Приневозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить напоставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) надругое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона,по которому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной(электронной) форме ответ на обращение направляется также в письменной(электронной) форме не позднее 30 календарных дней со дня регистрацииобращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписавшегоответ, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и номер телефонаисполнителя.

1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации о порядкепредоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услугиразмещается: на бумажном носителе в печатном виде - на настенном информационномстенде в холле УАиГ, в электронной форме - на Порталеи на портале обеспечения градостроительной деятельности, на официальном сайтеадминистрации города Кемерово.

В указанных источниках размещению подлежит следующая информация:

- административный регламент;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальнойуслуги;

- форма заявления.

Обновление информации на портале обеспечения градостроительнойдеятельности (www.mgis42.ru),на официальном сайте администрации города Кемерово (www.kemerovo.ru)и на информационном стенде в УАиГ осуществляется помере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставлениемуниципальной услуги, и справочных сведений.

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача, продление, внесениеизменений в разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитальногостроительства, а также выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрациейгорода Кемерово в лице УАиГ. Документы напредоставление муниципальной услуги можно подать в МФЦ и через Портал.

Запрещается требовать от заявителя осуществлениядействий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальнойуслуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местногосамоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных вперечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, утвержденный нормативно - правовым актомКемеровского городского Совета народных депутатов.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

1) выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектакапитального строительства;

2) продление срока действия разрешения на строительство,реконструкцию объекта капитального строительства;

3) внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкциюобъекта капитального строительства;

4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

5) уведомление об отказе в выдаче указанных разрешений.

2.4. Срок предоставления муниципальнойуслуги.

УАиГ выдает, продлевает, вносит изменения вразрешение на строительство и реконструкцию объекта капитального строительства,выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такихразрешений с указанием причин отказа в течение 10 рабочих дней со дня подачизаявления о выдаче, продлении, внесении изменений в разрешение настроительство, реконструкцию объекта капитального строительства либо заявленияо выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию.

В случае отсутствиянеобходимости направления межведомственных запросов в органы (организации),участвующие в предоставлении муниципальной услуги, УАиГвыдает разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причинотказа в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешенияна строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

Приостановление предоставлениямуниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок выдачи документов, являющихсярезультатом предоставления муниципальной услуги, - 1 рабочий день.

(Пункт 2.4. в редакции ПостановленияАдминистрации г. Кемерово от02.03.2016 № 426)

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующихпредоставление муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237,25.12.1993);

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации (первоначальныйтекст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 290, 30.12.2004;«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16;«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текстдокумента опубликован в изданиях: «Российская газета», № 168, 30.07.2010;«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительствои формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (текст документаопубликован: официальный интернет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

5) постановление администрации города Кемерово от 24.04.2013 № 1304«Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия(бездействие) администрации города Кемерово и ее должностных лиц, муниципальныхслужащих при предоставлении муниципальных услуг» (текст документа опубликован:приложение «Официально» к газете «Кемерово», № 17, 01.05.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии сзаконодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачиразрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:

 1) заявление о выдачеразрешения на строительство (приложение № 1 к Административному регламенту –для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта, не являющегосяобъектом индивидуального жилищного строительства, приложение № 2 кАдминистративному регламенту – для выдачи разрешения на строительство,реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства). Формы заявленийможно скачать с Портала, портала обеспечения градостроительной деятельности;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях,установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органомгосударственной власти (государственным органом), Государственной корпорациейпо атомной энергии «Росатом», органом управлениягосударственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправленияполномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного приосуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение,правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которымзаключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачиразрешения на строительство, реконструкцию линейного объекта реквизиты проектапланировки территории и проекта межевания территории (подготавливается УАиГ);

4) материалы, содержащиеся в проектной документации (непредоставляются в случае строительства, реконструкции объекта индивидуальногожилищного строительства; подготавливаются проектной организацией, имеющейдопуск СРО на данный вид работ):

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная всоответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначениемместа размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов кнему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологическогонаследия;

в) схема планировочной организации земельного участка,подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,утвержденных в составе документации по планировке территории применительно клинейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании,сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением местподключения (технологического присоединения) проектируемого объектакапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитальногостроительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектовкапитального строительства, их частей;

5) положительное заключение экспертизы проектнойдокументации объекта капитального строительства (применительно к отдельнымэтапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрКРФ)), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии состатьей 49 ГрК РФ, положительное заключениегосударственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренныхчастью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключениегосударственной экологической экспертизы проектнойдокументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрКРФ (не предоставляется в случае строительства объекта индивидуального жилищногостроительства; подготавливается физическим лицом, имеющим аттестацию на правоподготовки заключения экспертизы проектной документации, либо юридическимлицом, имеющим аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизыпроектной документации, либо государственным учреждением, осуществляющимгосударственную экспертизу проектной документации);

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такоеразрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ) (непредоставляется в случае строительства объекта индивидуального жилищногостроительства; подготавливается УАиГ);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительствав случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пп. 7.2 случаев реконструкции многоквартирного дома (впроизвольной письменной форме);

7.1) в случае проведения реконструкциигосударственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственнойвласти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомнойэнергии «Росатом», органом управления государственнымвнебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объектекапитального строительства государственной (муниципальной) собственности,правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарноепредприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономноеучреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственнофункции и полномочия учредителя или права собственника имущества, -соглашение о проведении такой реконструкции, определяющеев том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанномуобъекту при осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством вслучае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такойреконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирномдоме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшегоположительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, вслучае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектнойдокументации (не предоставляется в случае строительства объекта индивидуальногожилищного строительства);

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерацииоб объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ посохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другиехарактеристики надежности и безопасности такого объекта;

10) схема планировочной организации земельного участка собозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства(предоставляется в случае строительства объекта индивидуального жилищногостроительства; подготавливается специализированной организацией).

В случае, если заявление о выдачеразрешения на строительство подается через представителя заявителя, такжепредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий отимени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия наосуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписаннаяруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся вних), указанные в подпункте 2 пункта 2.6.1 Административного регламента,запрашиваются специалистом УАиГ в государственныхорганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственныморганам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжениикоторых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовымиактами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РоссийскойФедерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представилуказанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6.1 Административногорегламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Единомгосударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При непредставлении документов (их копий или сведений, содержащихсяв них), предусмотренных подпунктами 3 и 6 пункта 2.6.1 Административногорегламента, специалист УАиГ запрашивает такиедокументы в архиве УАиГ.

Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Максимальный срок предоставления документов, находящихся враспоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправлениялибо подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организаций, составляет пять рабочих дней со дня получениясоответствующего запроса.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для продлениясрока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительствопо форме, представленной в приложении № 3 к Административному регламенту. Формузаявления можно скачать с Портала, портала обеспечения градостроительнойдеятельности;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документы, удостоверяющие права (полномочия) представителязаявителя;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государственномреестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) оригинал разрешения на строительство для внесения в негосоответствующей записи о продлении срока действия разрешения;

6) раздел проектной документации «Проект организации строительства»с расчетом необходимого срока строительства, реконструкции (за исключениеминдивидуального жилищного строительства);

7) в случае, если заявление о продлении срокадействия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим наосновании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачужилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевогостроительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, ктакому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка занадлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договорстрахования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средствадля долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектовнедвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевомстроительстве.

В случае, если заявление о продлении срокадействия разрешения на строительство подается через представителя заявителя,также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочияна осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписаннаяруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

Документы, указанные в подпункте 4 пункта 2.6.2 Административногорегламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Единомгосударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Максимальный срок предоставления документов, находящихся враспоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправлениялибо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправленияорганизаций, составляет пять рабочих дней со дня получения соответствующегозапроса.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для внесенияизменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства.

В случае внесения изменений в разрешение на строительство,реконструкцию объекта капитального строительства физическое или юридическоелицо:

1) которое приобрело права на земельный участок свыданным прежнему правообладателю земельного участка разрешением настроительство объекта капитального строительства;

2) у которого возникло право на образованныйземельный участок путем объединения земельных участков и было выданоразрешение на строительство объекта капитального строительства правообладателюодного из объединенных земельных участков;

3) у которого возникло право на один из земельных участков,образованных путем раздела, перераспределения или выдела земельного участка, ипрежнему правообладателю земельного участка было выдано разрешение настроительство объекта капитального строительства

обязано уведомить администрацию города Кемерово в письменной форме опереходе к ним права на земельный участок, об образовании земельного участка суказанием реквизитов:

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки вслучае, указанном в подпункте 1 пункта 2.6.3 Административного регламента;

б) решения об образовании земельных участков в случаях, указанных вподпунктах 2 и 3 пункта 2.6.3 Административного регламента, если в соответствиис земельным законодательством решение об образовании земельного участкапринимает администрация города Кемерово;

в) градостроительного плана земельного участка, на которомпланируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства в случае, указанном в подпункте 3 пункта 2.6.3 Административногорегламента.

Лица, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2.6.3 Административногорегламента, вправе одновременно с заявлением о внесении изменений в разрешениена строительство (рекомендованная форма заявления указана в приложении № 4 кАдминистративному регламенту) представить в УАиГкопии документов, предусмотренных подпунктами а, б, впункта 2.6.3 Административного регламента по собственной инициативе. Формузаявления можно скачать с Портала, портала обеспечения градостроительнойдеятельности.

В случае если заявление о внесении изменений в разрешение настроительство подается через представителя заявителя, также представляетсядокумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от именизаявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписаннаяруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

В случае если документы, предусмотренные подпунктами а, б пункта 2.6.3 Административного регламента, не представленызаявителем, УАиГ обязано запросить такие документыили сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственнойвласти или органах местного самоуправления.

В случае если в Едином государственном реестре прав на недвижимоеимущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающихдокументах на земельный участок, копию таких документов обязано представитьлицо, указанное в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.6.3 Административного регламента.

Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Максимальный срок предоставления документов, находящихся враспоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправлениялибо подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организаций, составляет пять рабочих дней со дня получениясоответствующего запроса.

2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачиразрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию(приложение № 5 к Административному регламенту – для выдачи разрешения на вводобъекта в эксплуатацию, не являющего объектом индивидуального жилищногостроительства, приложение № 6 к Административному регламенту – для выдачиразрешения на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищногостроительства). Формы заявлений можно скачать с Портала, портала обеспеченияградостроительной деятельности;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;

3) градостроительный план земельного участка или в случаестроительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории ипроект межевания территории (предоставляется УАиГ);

4) разрешение на строительство;

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случаеосуществления строительства, реконструкции на основании договора;подготавливается заказчиком и подрядчиком);

6) документ, подтверждающий соответствие построенного,реконструированного объекта капитального строительства требованиям техническихрегламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствиепараметров построенного, реконструированного объекта капитального строительствапроектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности итребованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющимстроительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком илитехническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции наосновании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, вслучае осуществления строительного контроля на основании договора), заисключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектовиндивидуального жилищного строительства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного,реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям иподписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническогообеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного,реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетейинженерно-технического обеспечения в границах земельного участка ипланировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, изастройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства,реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственногостроительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществлениегосударственного строительного надзора) о соответствии построенного,реконструированного объекта капитального строительства требованиям техническихрегламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетическойэффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительстваприборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федеральногогосударственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7статьи 54 ГрК РФ (подготавливается инспекциейгосударственного строительного надзора Кемеровской области);

11) документ, подтверждающий заключение договораобязательного страхования гражданской ответственности владельца опасногообъекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте всоответствии с законодательством Российской Федерации об обязательномстраховании гражданской ответственности владельца опасного объекта запричинение вреда в результате аварии на опасном объекте (подготавливаетсястраховой организацией);

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурногонаследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурногонаследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Обобъектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народовРоссийской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этогообъекта и его приспособления для современного использования;

13) технический план, подготовленный в соответствии с требованиямистатьи 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственномкадастре недвижимости» (подготавливается БТИ, кадастровым инженером).

В случае если заявление подается через представителя заявителя,также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочияна осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписаннаяруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные вподпунктах 2 и 10 пункта 2.6.4 Административного регламента, запрашиваются УАиГ в государственных органах, органах местногосамоуправления и подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанныедокументы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 13 пункта 2.6.4Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, еслиуказанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют враспоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органамили органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные внастоящем абзаце, находятся в распоряжении органов государственной власти,органов местного самоуправления либо подведомственныхгосударственным органам или органам местного самоуправления организаций, такиедокументы запрашиваются УАиГ в органах иорганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, еслизаявитель не представил указанные документы самостоятельно.

При непредставлении документов (их копий или сведений, содержащихсяв них), предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 2.6.4 Административногорегламента, специалист УАиГ запрашивает такиедокументы в архиве УАиГ.

Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся враспоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иныхгосударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, всоответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Максимальный срок предоставления документов, находящихся враспоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправлениялибо подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организаций, составляет пять рабочих дней со дня получениясоответствующего запроса.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемедокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации непредусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдачеразрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1Административного регламента;

2) несоответствие представленных документов требованиямградостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения настроительство, реконструкцию линейного объекта требованиям проекта планировкитерритории и проекта межевания территории, а также красным линиям;

3) несоответствие представленных документов требованиям,установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции.

Основания для приостановления выдачи разрешения на строительство,реконструкцию объекта капитального строительства отсутствуют.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в продлении срокадействия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства:

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2Административного регламента;

2) в случае если строительство, реконструкция объекта капитальногостроительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срокадействия разрешения на строительство.

Основания для приостановления продления срока действия разрешения настроительство, реконструкцию объекта капитального строительства отсутствуют.

2.8.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа во внесенииизменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, обобразовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренныхсоответственно подпунктами а, б, в пункта2.6.3 Административного регламента;

2) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок вслучае, указанном в абзаце шестнадцатом пункта 2.6.3 Административногорегламента;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе правна земельный участок, об образовании земельного участка;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитальногостроительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случаеобразования земельных участков путем раздела, перераспределения земельныхучастков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешениена строительство.

Основания для приостановления внесения изменений в разрешение настроительство, реконструкцию объекта капитального строительства отсутствуют.

2.8.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдачеразрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1) отсутствие документов, указанных в п. 2.6.4 Административногорегламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиямградостроительного плана земельного участка или в случае строительства,реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории ипроекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированногообъекта капитального строительства проектной документации. Данное основание неприменяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18статьи 51 ГрК РФ. В таком случаеразрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачибезвозмездно в УАиГ сведений о площади, о высоте иколичестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетяхинженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатовинженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектнойдокументации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ, или одного экземпляра копии схемыпланировочной организации земельного участка с обозначением места размещенияобъекта индивидуального жилищного строительства.

Основания для приостановления выдачи разрешения на ввод объекта вэксплуатацию отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставлениямуниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги:

1) изготовление проектной документации для выдачи разрешения настроительство;

2) экспертиза проектной документации объекта капитальногостроительства для выдачи разрешения на строительство;

3) государственная экспертиза проектной документации объектакапитального строительства для выдачи разрешения на строительство;

4) государственная экологическая экспертиза проектной документацииобъекта капитального строительства для выдачи разрешения на строительство;

5) выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица,выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектнойдокументации;

6) изготовление схемы планировочной организации земельного участка собозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительствадля выдачи разрешения на строительство;

7) изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя заявителя;

8) заключение договора поручительства банка за надлежащее исполнениезастройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия вдолевом строительстве;

9) заключение договора страхования гражданскойответственности лица, привлекающего денежные средства для долевогостроительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передачежилого помещения по договору участия в долевом строительстве;

10) изготовление раздела проектной документации «Проект организациистроительства» с расчетом необходимого срока строительства, реконструкции дляпродления срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектакапитального строительства;

11) выдача документа, подтверждающего заключениедоговора обязательного страхования гражданской ответственности владельцаопасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте всоответствии с законодательством Российской Федерации об обязательномстраховании гражданской ответственности владельца опасного объекта запричинение вреда в результате аварии на опасном объекте, для выдачи разрешенияна ввод объекта в эксплуатацию.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлиныили иной платы за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Выдача, продление, внесение изменений вразрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,а также выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» оказываетсябесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления опредоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлениямуниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в УАиГ о предоставлении муниципальной услуги «Выдача,продление, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкциюобъектов капитального строительства, а также выдача разрешения на ввод объектовв эксплуатацию» и при получении результата предоставления муниципальной услугине должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги.

Срок регистрации заявления, поступившего в ходе личного обращениязаявителя в УАиГ, осуществляется в течение 1 часа смомента поступления указанного заявления.

Заявление, направленное заявителем с помощью Портала или через МФЦ,регистрируется в системе электронного документооборота УАиГв день их поступления в УАиГ.

2.13. Требования кпомещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступностидля инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляетсямуниципальная услуга, залы ожидания должны соответствовать установленнымсанитарным требованиям, быть оборудованы противопожарной системой и средствамипожаротушения, оснащены схемами расположения средств пожаротушения и путейэвакуации посетителей и специалистов.

Вход и передвижение по помещению, в которомосуществляется прием документов, не должны создавать затруднений для лиц сограниченными возможностями здоровья.

Залы ожидания, места для заполнениязапросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть оборудованыинформационными стендами, стульями и столами для возможности оформлениядокументов, а также должны обеспечиваться образцами заполнения запроса,бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

Рабочее место специалиста должно бытьоборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимыминформационным базам данных (в том числе к региональной системемежведомственного электронного взаимодействия), печатающим и сканирующимустройствам.

Специалист должен иметь бейджс указанием должности, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии).

Информационные материалы, предназначенныедля информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги,размещаются в печатном виде на настенном информационном стенде, расположенном вместе, обеспечивающем доступ к нему заявителей. Информационные материалыобновляются при изменении действующего законодательства, регулирующегопредоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

(Пункт 2.13 в редакции ПостановленияАдминистрации г. Кемерово от20.06.2016 № 1371)

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

а) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами припредоставлении муниципальной услуги - 2, их продолжительность – 15 мин.;

б) доступность информации о порядке предоставления муниципальнойуслуги, о режиме работы УАиГ, контактных телефонах идругой контактной информации для заявителей;

в) возможность получения заявителем информации о ходе предоставлениямуниципальной услуги, в том числе с использованием Портала;

г) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

д) обеспечение законности решений идействий должностных лиц, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставлениямуниципальной услуги;

е) объективность, полнота и достоверность предоставляемой заявителюинформации;

ж) возможность для заявителя выбрать наиболее удобный способполучения муниципальной услуги (путем обращения в УАиГ,в МФЦ, через Портал).

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ иособенности предоставления услуги в электронной форме.

Прием заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации,требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ ведется всоответствии с регламентом деятельности МФЦ и иными нормативными документами,регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг на баземногофункциональных центров.

Заявителю предоставляется возможность получения информации омуниципальной услуге на Портале.

Заявителю предоставляется возможность получения форм заявлений,необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде с помощьюПортала.

Заявителю предоставляется возможность подачи заявления о выдачеразрешения на строительство, заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию в электронном виде с помощью Портала.

Заявление и каждый прилагаемый к нему документ заверяютсяэлектронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использованиекоторых допускается при обращении за получением государственных и муниципальныхуслуг».

Заявитель может получить сведения о ходе и результатахпредоставления муниципальной услуги в своем личном кабинете на Портале.

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных процедур в электронной форме при выдаче разрешенияна строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при выдачеразрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:

1) прием, регистрация заявления о выдаче разрешения на строительствои приложенных к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о выдаче разрешения на строительство,реконструкцию объекта капитального строительства (далее – разрешение настроительство) либо об отказе в выдаче разрешения на строительство,реконструкцию объекта капитального строительства (далее – отказ в выдачеразрешения на строительство);

4) выдача разрешения на строительство либо уведомления об отказе ввыдаче разрешения на строительство.

Блок-схема выдачи разрешения на строительство представлена вприложении № 7 к Административному регламенту.

3.2. Прием, регистрация заявления о выдаче разрешения настроительство и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращениезаявителя либо его представителя в УАиГ или в МФЦ скомплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, всоответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента, либо поступлениеуказанного комплекта документов через Портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Прием заявлений о выдаче разрешения на строительство осуществляетсяспециалистом УАиГ или МФЦ, ответственным за приемзаявлений.

Заявление о выдаче разрешения на строительство составляется от руки(чернилами или пастой) или машинописным способом и подается в УАиГ либо в МФЦ заявителем лично или представителемзаявителя, при наличии документов, подтверждающих полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя.

Специалист УАиГ, МФЦ, принимающийдокументы:

1) устанавливает личность заявителя, проверив документы,удостоверяющие его личность, либо полномочия представителя (наличие надлежащимобразом оформленного документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя);

2) удостоверяется, что:

а) в заявлении о выдаче разрешения на строительство указаны фамилияфизического лица либо наименование юридического лица;

б) текст в заявлении о выдаче разрешения на строительство поддаетсяпрочтению;

в) заявление о выдаче разрешения на строительство подписаноуполномоченным лицом;

г) документы представлены в надлежащий орган.

3) принимает заявление о выдаче разрешения на строительство и ставитотметку о принятии документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре)заявления о выдаче разрешения на строительство, которое возвращается заявителю;

4) специалист УАиГ регистрирует принятоезаявление о выдаче разрешения на строительство в системе электронногодокументооборота УАиГ.

Передача и прием документов из МФЦ осуществляется в соответствии сдвусторонним соглашением о взаимодействии между УАиГи МФЦ.

При получении заявления о выдаче разрешения на строительство идокументов через Портал специалист УАиГ,ответственный за прием и регистрацию документов:

1) проверяет документы на содержание в них вредоносного кода(вирусы);

2) устанавливает предмет обращения заявителя;

3) проводит первичную проверку представленных документов;

4) распечатывает заявление о выдаче разрешения на строительство идокументы;

5) регистрирует заявление о выдаче разрешения на строительство всистеме электронного документооборота УАиГ.

Датой поступления заявления о выдаче разрешения на строительствочерез Портал считается дата его регистрации.

Специалист УАиГ в день регистрациизаявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документовпредставляет их на рассмотрение начальнику отдела ЖГС УАиГлибо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ после получения заявления о выдачеразрешения на строительство и приложенных к нему документов передаетспециалисту отдела ЖГС УАиГ или специалисту отделаИЖС УАиГ (далее – специалист соответствующего отдела)указанный комплект документов и поручает произвести их проверку.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет один рабочий день.

Результатом административной процедуры является прием, регистрациязаявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на строительство иприложенных к нему документов фиксируется в системе электронногодокументооборота УАиГ.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получениезаявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документовспециалистом соответствующего отдела.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Специалист соответствующего отдела проводит анализ полученныхдокументов. При отсутствии документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта2.6.1 Административного регламента, принимается решение о направлениимежведомственного запроса в Единый государственный реестр прав на недвижимоеимущество и сделок с ним.

Межведомственный запрос осуществляется сотрудником УАиГ, ответственным за осуществление межведомственногоинформационного взаимодействия, в форме электронного документа, подписанногоэлектронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственногоэлектронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности формирования и направлениямежведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системымежведомственного электронного взаимодействия межведомственный запроснаправляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным егонаправлением по почте или курьерской доставкой.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях,связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления либоподведомственные государственным органам или органам местного самоуправленияорганизации направляют запрашиваемые документы и (или) соответствующуюинформацию в УАиГ в течение 5 рабочих дней со дняпоступления межведомственного запроса.

После получения ответов на запросы сотрудник УАиГ,ответственный за осуществление межведомственного информационноговзаимодействия, передает информацию (документы) специалисту соответствующегоотдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в деньпоступления документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является получение в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия информации (документов),необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получениеинформации (документов), свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов(организаций),участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (копий илисведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальнойуслуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры непроизводится.

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо оботказе в выдаче разрешения на строительство.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом соответствующегоотдела документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента, в томчисле по каналам межведомственного информационного взаимодействия .

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

Специалистсоответствующего отдела проводит анализ представленных документов на наличиеоснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте2.8.1 Административного регламента, и готовит проект разрешения настроительство по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формыразрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.

Подготовленный проект разрешения на строительство либоуведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство передаетсяспециалистом соответствующего отдела начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ проверяет правильностьподготовленного специалистом соответствующего отдела проекта разрешения настроительство или проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту разрешения настроительство или проекту уведомления об отказе в выдаче разрешения настроительство начальник отдела ЖГС УАиГ либоначальник отдела ИЖС УАиГ передает данные документыначальнику УАиГ для визирования.

В случае наличия замечаний по проекту разрешения на строительствоили проекту уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительствоначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ возвращает специалисту ответствующего отдела документыс резолюцией о доработке. Доработанный проект разрешения на строительство илипроект уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство передаетсяспециалистом соответствующего отдела начальнику отдела ЖГС УАиГлибо начальнику отдела ИЖС УАиГ для направленияначальнику УАиГ.

Разрешение на строительство либо уведомление об отказе в выдачеразрешения на строительство подготавливается в двух экземплярах.

Начальник УАиГ визирует разрешение настроительство либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство ипередает документы заместителю Главы города, начальнику управления городскогоразвития для подписания.

Заместитель Главы города, начальник управления городского развитияподписывает и заверяет два экземпляра разрешения на строительство печатьюадминистрации города Кемерово либо подписывает два экземпляра уведомления оботказе в выдаче разрешения на строительство и передает документы начальнику УАиГ для передачи начальнику отдела ЖГС УАиГлибо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ передает документы специалистусоответствующего отдела, подготавливавшему проект разрешения на строительстволибо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство для передачиспециалисту отдела, ответственному за прием-выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является поступление кспециалисту, ответственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешенияна строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения настроительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ.

3.5. Выдача разрешения на строительство либо уведомления об отказе ввыдаче разрешения на строительство.

Основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов,подписанного разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдачеразрешения на строительство.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

В случае обращения заявителя в УАиГ оготовности документов специалист, ответственный за прием-выдачу документов,сообщает заявителю посредством телефонной связи, указанной в заявлении о выдачеразрешения на строительство.

В случае подачи заявления о выдаче разрешения на строительство иприложенных к нему документов через Портал заявитель уведомляется посредствомнаправления ему соответствующего сообщения на Портал. В случае если приняторешение о выдаче разрешения на строительство, то заявителю предлагается прийтив УАиГ и предоставить оригиналы документов для сверкии выдачи разрешения на строительство.

В случае если заявителю отказано в выдаче разрешения настроительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительствосканируется и направляется заявителю через Портал, при желании заявитель можетзабрать оригинал решения в УАиГ.

В случае подачи заявления о выдаче разрешения на строительство черезМФЦ выдача заявителю разрешения на строительство либо уведомления об отказе ввыдаче разрешения на строительство осуществляется в МФЦ. Передача документов вМФЦ осуществляется в соответствии с двусторонним соглашением о взаимодействиимежду УАиГ и МФЦ.

При выдаче разрешения на строительство либо уведомления об отказе ввыдаче разрешения на строительство заявителю (уполномоченному им лицу) лично в УАиГ факт выдачи подтверждается подписью заявителя (уполномоченногоим лица) в журнале регистрации. Подпись лица, получившегоразрешение на строительство либо уведомление об отказе в выдаче разрешения настроительство, должна иметь расшифровку (фамилия, имя, отчество (при наличии),а для юридического лица указывается также должность лица, получившегодокументы.

Заявителю выдается один экземпляр разрешения на строительство (либоуведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство). Второй экземплярразрешения на строительство (уведомления об отказе в выдаче разрешения настроительство) хранится в архиве УАиГ.

В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения настроительство УАиГ направляет копию такого разрешенияв инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской области.

Заявитель в течение десяти дней со дня полученияразрешения на строительство обязан безвозмездно передать в УАиГсведения о площади, высоте и количестве этажей планируемого объектакапитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одинэкземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копийразделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 части 12статьи 48 ГрК РФ, или один экземпляр копиисхемы планировочной организации земельного участка с обозначением местаразмещения объекта индивидуального жилищного строительства.

Максимальный срок выполнения даннойадминистративной процедуры составляет 1 рабочий день. (В редакции ПостановленияАдминистрации г. Кемерово от02.03.2016 № 426)

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения настроительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ и вжурнале регистрации.

 

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных процедур в электронной форме, при продлении срокадействия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства

 

4.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при продлениисрока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства:

1) прием, регистрация заявления о продлении срока действияразрешения на строительство и приложенных к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о продлении срока действия разрешения настроительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее –продление срока действия разрешения на строительство) либо об отказе впродлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектакапитального строительства (далее - отказ в продлении срока действия разрешенияна строительство), проведение осмотра объекта капитального строительства;

4) выдача разрешения на строительство с продленным сроком действиялибо выдача уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения настроительство.

Блок-схема продления срока действия разрешения на строительствопредставлена в приложении № 8 к Административному регламенту.

4.2. Прием, регистрация заявления о продлении срока действияразрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращениезаявителя либо его представителя в УАиГ или в МФЦ скомплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, всоответствии с п. 2.6.2 Административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Прием заявлений о продлении срока действия разрешения настроительство осуществляется специалистом УАиГ илиМФЦ, ответственным за прием заявлений.

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительствосоставляется от руки (чернилами или пастой) или машинописным способом иподается в УАиГ либо в МФЦ заявителем лично илипредставителем заявителя при наличии документов, подтверждающих полномочия наосуществление действий от имени заявителя.

Специалист УАиГ, МФЦ, принимающийдокументы:

1) устанавливает личность заявителя, проверив документы,удостоверяющие его личность, либо полномочия представителя (наличие надлежащимобразом оформленного документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя);

2) удостоверяется, что:

а) в заявлении о продлении срока действия разрешения настроительство указаны фамилия физического лица либо наименование юридическоголица;

б) текст в заявлении о продлении срока действия разрешения настроительство поддается прочтению;

в) заявление о продлении срока действия разрешения на строительствоподписано уполномоченным лицом;

г) документы представлены в надлежащий орган.

3) принимает заявление о продлении срока действия разрешения настроительство и ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии(втором экземпляре) заявления о продлении срока действия разрешения настроительство, которое возвращается заявителю;

4) специалист УАиГ регистрирует принятоезаявление о продлении срока действия разрешения на строительство в системеэлектронного документооборота УАиГ.

Передача и прием документов из МФЦ осуществляется в соответствии сдвусторонним соглашением о взаимодействии между УАиГи МФЦ.

Специалист УАиГ, принимающий документы, вдень регистрации заявления о продлении срока действия разрешения настроительство и приложенных к нему документов передает его на рассмотрениеначальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖСУАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ после получения заявления о продлениисрока действия разрешения на строительство и приложенных к нему документовпередает специалисту соответствующего отдела указанный комплект документов ипоручает произвести их проверку.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет один рабочий день.

Результатом административной процедуры является прием, регистрациязаявления о продлении срока действия разрешения на строительство и приложенныхк нему документов.

Информация о приеме заявления о продлении срока действия разрешенияна строительство и приложенных к нему документов фиксируется в системеэлектронного документооборота УАиГ.

4.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получениезаявления о продлении срока действия разрешения на строительство и приложенныхк нему документов специалистом соответствующего отдела.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Специалист соответствующего отдела проводит анализ полученныхдокументов. При отсутствии документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта2.6.2 Административного регламента, подготавливается межведомственный запрос,направляемый в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество исделок с ним.

Межведомственный запрос осуществляется сотрудником УАиГ, ответственным за осуществление межведомственногоинформационного взаимодействия, в форме электронного документа, подписанногоэлектронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственногоэлектронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности формирования и направлениямежведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системымежведомственного электронного взаимодействия межведомственный запроснаправляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным егонаправлением по почте или курьерской доставкой.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях,связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления либоподведомственные государственным органам или органам местного самоуправленияорганизации направляют запрашиваемые документы и (или) соответствующуюинформацию в УАиГ в течение 5 рабочих дней со дняпоступления межведомственного запроса.

После получения ответов на запросы сотрудник УАиГ,ответственный за осуществление межведомственного информационноговзаимодействия, передает информацию (документы) специалисту соответствующегоотдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в деньпоступления документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является получение в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия информации (документов),необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю либо получениеинформации (документов), свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов(организаций),участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (копий илисведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальнойуслуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры непроизводится.

4.4. Принятие решения о продлении срока действия разрешения настроительство либо об отказе в продлении срока действия разрешения настроительство, проведение осмотра объекта капитального строительства.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом соответствующегоотдела документов, указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента, в томчисле по каналам межведомственного информационного взаимодействия .

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

В течение трех рабочих дней с момента начала административной процедурыбез уведомления заявителя специалист соответствующего отдела проводит осмотробъекта капитального строительства.

Результат осмотра объекта капитального строительства фиксируетсяв акте осмотра, составляемого в произвольной форме.

В случае, если в ходе смотра объектакапитального строительства будет установлено, что строительство, реконструкцияобъекта капитального строительства начаты и отсутствуют основания для отказа впродлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектакапитального строительства, предусмотренные пунктом 2.8.2 Административногорегламента, специалист соответствующего отдела осуществляет продление срокадействия разрешения на строительство путем внесения в оригинал разрешения настроительство соответствующей записи о продлении срока действия разрешения настроительство.

В случае, если в ходе осмотра объектакапитального строительства будет выявлено, что строительство, реконструкцияобъекта капитального строительства не начаты (до истечения срока подачизаявления о продлении срока действия разрешения на строительство) и имеютсяоснования для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство,реконструкцию объекта капитального строительства, предусмотренные пунктом 2.8.2Административного регламента, специалист соответствующего отдела подготавливаетпроект уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения настроительство.

Подготовленный проект уведомления об отказе в продлении срокадействия разрешения на строительство либо оригинал разрешения на строительство с внесенной в него соответствующей записью опродлении срока действия разрешения на строительство передаетсяспециалистом соответствующего отдела начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГдля направления начальнику УАиГ.

Начальник УАиГ, получив документы отначальника отдела ЖГС УАиГ либо начальника отдела ИЖСУАиГ, рассматривает их, визирует и передаетзаместителю Главы города, начальнику управления городского развития дляподписания.

Заместитель Главы города, начальник управлениягородского развития подписывает и заверяет два экземпляра разрешения настроительство с продленным сроком действия печатью администрации городаКемерово либо подписывает два экземпляра уведомления об отказе в продлениисрока действия разрешения на строительство и передает документы начальнику УАиГ для передачи начальнику отдела ЖГС УАиГлибо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ передает документы специалистусоответствующего отдела, вносившему в оригинал разрешения на строительствосоответствующую запись о продлении срока действия разрешения либоподготавливавшему уведомление об отказе в продлении срока действия разрешенияна строительство для передачи специалисту отдела, ответственному заприем-выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту,ответственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешения настроительство с продленным сроком действия либо уведомления об отказе впродлении срока действия разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ.

4.5. Выдачаразрешения на строительство с продленным сроком действия либо уведомления оботказе в продлении срока действия разрешения на строительство.

Основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов,подписанного разрешения на строительство с продленным сроком действия либоуведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

В случае обращения заявителя в УАиГ оготовности документов специалист, ответственный за прием-выдачу документов,сообщает заявителю посредством телефонной связи, указанной в заявлении опродлении срока действия разрешения на строительство.

В случае подачи заявления о продлении срока действия разрешения настроительство через МФЦ выдача заявителю разрешения на строительство спродленным сроком действия либо уведомления об отказе в продлении срокадействия разрешения на строительство осуществляется в МФЦ. Передача документовв МФЦ осуществляется в соответствии с двусторонним соглашением о взаимодействиимежду УАиГ и МФЦ.

При выдаче разрешения на строительство с продленным сроком действиялибо уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения настроительство заявителю (уполномоченному им лицу) лично в УАиГфакт выдачи подтверждается подписью заявителя (уполномоченного им лица) вжурнале регистрации. Подпись лица, получившего разрешение настроительство с продленным сроком действия (уведомление об отказе в продлениисрока действия разрешения на строительство), должна иметь расшифровку (фамилия,имя, отчество (при наличии), а для юридического лица указывается такжедолжность лица, получившего документы.

Заявителю (уполномоченному им лицу) выдается один экземплярразрешения на строительство с продленным сроком действия (либо уведомления оботказе в продлении срока действия разрешения на строительство). Второйэкземпляр разрешения на строительство с продленным сроком действия (либоуведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство)остается на хранении в архиве УАиГ.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляетне более десяти рабочих дней со дня подачи в УАиГзаявления о продлении срока действия разрешения на строительство и прилагаемыхк нему документов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство с продленным сроком действия либо уведомления оботказе в продлении срока действия разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ и вжурнале регистрации.

 

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных процедур в электронной форме, при внесенииизменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства

 

5.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при внесенииизменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства:

1) прием, регистрация заявления о внесении изменений в разрешение настроительство и приложенных к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о внесении изменений в разрешение настроительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее –внесение изменений в разрешение на строительство) либо об отказе во внесенииизменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитальногостроительства (далее – отказ во внесении изменений в разрешение настроительство);

4) выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями либоуведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

Блок-схема внесения изменений в разрешение на строительствопредставлена в приложении № 9 к Административному регламенту.

5.2. Прием, регистрация заявления о внесении изменений в разрешениена строительство и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращениезаявителя либо его представителя в УАиГ или в МФЦ скомплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, всоответствии с п. 2.6.3 Административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Прием заявлений о внесении изменений в разрешение на строительствоосуществляется специалистом УАиГ или МФЦ,ответственным за прием заявлений.

Заявление о внесении изменений в разрешение на строительствосоставляется от руки (чернилами или пастой) или машинописным способом иподается в УАиГ либо в МФЦ заявителем лично илипредставителем заявителя при наличии документов, подтверждающих полномочия наосуществление действий от имени заявителя.

Специалист УАиГ, МФЦ, принимающийдокументы:

1) устанавливает личность заявителя, проверив документы,удостоверяющие его личность, либо полномочия представителя (наличие надлежащимобразом оформленного документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя);

2) удостоверяется, что:

а) в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительствоуказаны фамилия физического лица либо наименование юридического лица;

б) текст заявления о внесении изменений в разрешение настроительство поддается прочтению;

в) заявление о внесении изменений в разрешение на строительствоподписано уполномоченным лицом;

г) документы представлены в надлежащий орган.

3) принимает заявление о внесении изменений в разрешение настроительство и ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии(втором экземпляре) заявления о внесении изменений в разрешение настроительство, которое возвращается заявителю;

4) регистрирует принятое заявление о внесении изменений в разрешениена строительство в системе электронного документооборота УАиГ.

Передача и прием документов из МФЦ осуществляется в соответствии сдвусторонним соглашением о взаимодействии между УАиГи МФЦ.

Специалист УАиГ, принимающий документы, вдень регистрации заявления о внесении изменений в разрешение на строительство иприложенных к нему документов передает его на рассмотрение начальнику отделаЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ после получения заявления о внесенииизменений в разрешение на строительство и приложенных к нему документовпередает специалисту соответствующего отдела указанный комплект документов ипоручает произвести их проверку.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет один рабочий день.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявленияо внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных к немудокументов.

Информация о приеме заявления о внесении изменений в разрешение настроительство и приложенных к нему документов фиксируется в системеэлектронного документооборота УАиГ.

5.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получениезаявления о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных кнему документов специалистом соответствующего отдела.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Специалист соответствующего отдела проводит анализ полученныхдокументов. При отсутствии документов, предусмотренных подпунктами а, б пункта 2.6.3 Административного регламента,подготавливается межведомственный запрос, направляемый в государственныеорганы, органы местного самоуправления и подведомственные государственныморганам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которыхнаходятся указанные документы.

Межведомственный запрос осуществляется сотрудником УАиГ, ответственным за осуществление межведомственногоинформационного взаимодействия, в форме электронного документа, подписанногоэлектронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственногоэлектронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности формирования и направлениямежведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системымежведомственного электронного взаимодействия межведомственный запроснаправляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным егонаправлением по почте или курьерской доставкой.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях,связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления либоподведомственные государственным органам или органам местного самоуправленияорганизации направляют запрашиваемые документы и (или) соответствующуюинформацию в УАиГ в течение 5 рабочих дней со дняпоступления межведомственного запроса.

После получения ответов на запросы сотрудник УАиГ,ответственный за осуществление межведомственного информационноговзаимодействия, передает информацию (документы) специалисту соответствующегоотдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в деньпоступления документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является получение в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия информации (документов),необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получениеинформации (документов), свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов(организаций)документов (копий или сведений, содержащихся в них), необходимых дляпредоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры непроизводится.

5.4. Принятие решения о внесении изменений в разрешение настроительство либо об отказе во внесении изменений в разрешение настроительство.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом соответствующегоотдела документов, указанных в пункте 2.6.3 Административного регламента, в томчисле по каналам межведомственного информационного взаимодействия .

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

Специалистсоответствующего отдела проводит анализ представленных документов на наличиеоснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте2.8.3 Административного регламента, и осуществляет внесение изменений воригинал разрешения на строительство (путем зачеркивания старой информации ивнесения новой) либо подготавливает проект уведомления об отказе во внесенииизменений в разрешение на строительство.

Изменения вносятся в два экземпляра разрешения на строительство,имеющих одинаковую юридическую силу.

Подготовленный проект уведомления об отказе во внесении изменений вразрешение на строительство либо оригинал разрешения на строительство свнесенными в него изменениями передается начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГдля направления начальнику УАиГ.

Начальник УАиГ, получив документы отначальника отдела ЖГС УАиГ либо начальника отдела ИЖСУАиГ, рассматривает их, визирует и передаетзаместителю Главы города, начальнику управления городского развития дляподписания.

Заместитель Главы города, начальник управлениягородского развития подписывает и заверяет два экземпляра разрешения настроительство с внесенными изменениями печатью администрации города Кемероволибо подписывает два экземпляра уведомления об отказе во внесении изменений вразрешение на строительство и передает документы начальнику УАиГдля передачи начальнику отдела ЖГС УАиГ либоначальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ передает документы специалистусоответствующего отдела, вносившему изменения в разрешение на строительстволибо подготавливавшему уведомление об отказе во внесении изменений в разрешениена строительство для передачи специалисту отдела, ответственному заприем-выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является поступление кспециалисту, ответственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешенияна строительство с внесенными изменениями либо уведомления об отказе вовнесении изменений в разрешение на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ.

5.5. Выдача разрешения на строительство с внесенными изменениямилибо уведомления об отказе во внесении изменений в разрешения на строительство.

Основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов,подписанного разрешения на строительство с внесенными изменениями либоуведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

В случае обращения заявителя в УАиГ оготовности данных документов специалист, ответственный за прием-выдачудокументов, сообщает заявителю посредством телефонной связи, указанной взаявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.

В случае подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительствои приложенных к нему документов через МФЦ выдача заявителю разрешения настроительство с внесенными изменениями либо уведомления об отказе во внесенииизменений в разрешение на строительство осуществляется в МФЦ. Передачадокументов в МФЦ осуществляется в соответствии с двусторонним соглашением овзаимодействии между УАиГ и МФЦ.

При выдаче разрешения на строительство с внесенными изменениями либоуведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительствозаявителю (уполномоченному им лицу) лично в УАиГ фактвыдачи подтверждается подписью заявителя (уполномоченного им лица) в журналерегистрации. Подпись лица, получившего разрешение настроительство с внесенными изменениями либо уведомление об отказе во внесенииизменений в разрешение на строительство, должна иметь расшифровку (фамилия,имя, отчество (при наличии), а для юридического лица указывается такжедолжность лица, получившего документы.

Заявителю выдается один экземпляр разрешения на строительство свнесенными изменениями (либо уведомления об отказе во внесении изменений вразрешение на строительство). Второй экземпляр разрешения на строительство свнесенными изменениями (либо уведомления об отказе во внесении изменений вразрешение на строительство) хранится в архиве УАиГ.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет не более десяти рабочих дней со дня подачи в УАиГзаявления о внесении изменений в разрешение на строительство и прилагаемых кнему документов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на строительство с внесенными изменениями или уведомления об отказево внесении изменений в разрешение на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ и вжурнале регистрации.

 

6. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных процедур в электронной форме, при выдаче разрешенияна ввод объекта в эксплуатацию

 

6.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при выдачеразрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1) прием, регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объектав эксплуатацию и приложенных к нему документов;

2) рассмотрение, проверка заявления о выдаче разрешения на вводобъекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов, проведение осмотраобъекта капитального строительства (при необходимости);

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

5) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомленияоб отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Блок-схема выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатациюпредставлена в приложении № 10 к Административному регламенту.

6.2. Прием, регистрация заявления о выдаче разрешения на вводобъекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращениезаявителя либо его представителя в УАиГ или в МФЦ скомплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, всоответствии с п. 2.6.4 Административного регламента, поступление указанногокомплекта документов через Портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюсоставляется от руки (чернилами или пастой) или машинописным способом иподается в УАиГ либо в МФЦ заявителем лично илипредставителем заявителя при наличии документов, подтверждающих полномочия наосуществление действий от имени заявителя.

Специалист УАиГ, МФЦ, принимающийдокументы:

1) устанавливает личность заявителя, проверив документы,удостоверяющие его личность, либо полномочия представителя (наличие надлежащимобразом оформленного документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя);

2) удостоверяется, что:

а) в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюуказаны фамилия физического лица либо наименование юридического лица;

б) текст в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюподдается прочтению;

в) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюподписано уполномоченным лицом;

г) документы представлены в надлежащий орган.

3) принимает заявление о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии(втором экземпляре) заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, которое возвращается заявителю;

4) специалист УАиГ регистрирует принятоезаявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в системеэлектронного документооборота УАиГ.

Передача и прием документов из МФЦ осуществляется в соответствии сдвусторонним соглашением о взаимодействии между УАиГи МФЦ.

При получении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и документов через Портал специалист УАиГ,ответственный за прием и регистрацию документов:

1) проверяет документы на содержание в них вредоносного кода(вирусы);

2) устанавливает предмет обращения заявителя;

3) проводит первичную проверку представленных документов;

4) распечатывает заявление о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и документы;

5) регистрирует заявление о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию в системе электронного документооборота УАиГ.

Датой поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию через Портал считается дата его регистрации.

Специалист УАиГ, принимающий документы, вдень регистрации заявления и приложенных к нему документов передает его нарассмотрение начальнику отдела ЖГС УАиГ либоначальнику отдела ИЖС УАиГ.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет один рабочий день.

Результатом административной процедуры является прием, регистрациязаявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных кнему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронногодокументооборота УАиГ.

6.3. Рассмотрение, проверка заявления о выдаче разрешения на вводобъекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов, проведение осмотраобъекта капитального строительства (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление зарегистрированного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и приложенных к нему документов начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

Начальник отдела ЖГС УАиГили начальник отдела ИЖС УАиГ, получив заявление овыдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, знакомится с даннымзаявлением и приложенным к нему пакетом документов, после чего поручаетспециалисту соответствующего отдела произвести рассмотрение и проверкупредставленных документов и назначает осмотр объекта капитального строительствас выездом на место. В случае если при строительстве, реконструкцииобъекта капитального строительства осуществлялся государственный строительныйнадзор, осмотр такого объекта не проводится.

Специалист соответствующего отдела проверяет наличие (комплектность)документов, предусмотренных п. 2.6.4 Административного регламента.

В случае непредставления заявителем документов, указанных вподпунктах 2 и 10 пункта 2.6.4 Административного регламента, специалистсоответствующего отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,переходит к административной процедуре «формирование и направлениемежведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлениимуниципальной услуги».

Одновременно специалист соответствующего отдела проводит осмотробъекта капитального строительства и фиксирует его результаты в акте осмотра,составляемого в произвольной письменной форме.

Осмотр объекта проводится без уведомления заявителя не позднее трехрабочих дней с момента начала административной процедуры.

В ходе осмотра построенного, реконструированногообъекта капитального строительства специалист УАиГосуществляет проверку соответствия такого объекта требованиям, установленным вразрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или вслучае строительства, реконструкции линейного объекта в проекте планировкитерритории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации,в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенностиобъекта капитального строительства приборами учета используемыхэнергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства,реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3рабочих дня.

Результатом административной процедуры является определениедокументов, указанных в пункте 2.6.4 Административного регламента, которыенеобходимо запросить в органах (организациях), участвующих в предоставлениимуниципальной услуги, а также проведение осмотра объекта капитальногостроительства (при необходимости).

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системеэлектронного документооборота УАиГ.

6.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являетсянепредставление заявителем документов и информации, которые могут быть полученыв рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

Межведомственный запрос осуществляется сотрудником УАиГ, ответственным за осуществление межведомственногоинформационного взаимодействия, в форме электронного документа, подписанногоэлектронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственногоэлектронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности формирования и направлениямежведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системымежведомственного электронного взаимодействия межведомственный запроснаправляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным егонаправлением по почте или курьерской доставкой.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях,связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления либоподведомственные государственным органам или органам местного самоуправленияорганизации направляют запрашиваемые документы и (или) соответствующуюинформацию в УАиГ в течение 5 рабочих дней со дняпоступления межведомственного запроса.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 5 рабочих дней.

Указанная процедура выполняется одновременно с административнойпроцедурой «рассмотрение, проверка заявления о выдаче разрешения на вводобъекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов, проведение осмотраобъекта капитального строительства (при необходимости)».

После получения ответов на запросы сотрудник УАиГ,ответственный за осуществление межведомственного информационноговзаимодействия, передает информацию (документы) специалисту соответствующегоотдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в деньпоступления документов.

При получении ответа органа государственнойвласти, органа местного самоуправления либо подведомственной государственныморганам или органам местного самоуправления организации намежведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документов (копий илисведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, и в случае, если соответствующие документы не были представленызаявителем (представителем заявителя) самостоятельно, специалистсоответствующего отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,подготавливает проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на вводобъекта в эксплуатацию.

При получении документов (копий или сведений, содержащихся в них),необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядкемежведомственного информационного взаимодействия, специалист соответствующегоотдела проводит анализ полученных документов.

Результатом административной процедуры является получение в рамкахмежведомственного информационного взаимодействия информации (документов),необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получениеинформации (документов), свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов(организаций)документов (копий или сведений, содержащихся в них), необходимых дляпредоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры непроизводится.

6.5. Принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию либо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом соответствующегоотдела документов, указанных в пункте 2.6.4 Административного регламента, в томчисле по каналам межведомственного информационного взаимодействия .

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсяначальник отдела ЖГС УАиГ либо начальник отдела ИЖС УАиГ.

В случае если имеются основания для отказа в выдаче разрешения наввод объекта в эксплуатацию, предусмотренные пунктом 2.8.4 Административногорегламента, специалист соответствующего отдела подготавливает проект уведомления оботказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в произвольнойписьменной форме (в двух экземплярах).

В случае если отсутствуют основания для отказа в выдаче разрешенияна ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренные пунктом 2.8.4 Административногорегламента, специалист соответствующего отдела подготавливает проект разрешения на вводобъекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подготавливается по форме,утвержденной Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительствои формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Разрешение на ввод объектав эксплуатацию подготавливается в четырех экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу.

Подготовленный проект разрешения на ввод объекта в эксплуатациюлибо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передаетсяспециалистом соответствующего отдела начальнику отдела ЖГС УАиГ либо начальнику отдела ИЖС УАиГ.

Начальник УАиГ, получив проекты документовот начальника отдела ЖГС УАиГ или начальника отделаИЖС УАиГ, рассматривает их, визирует и передаетзаместителю Главы города, начальнику управления городского развития дляподписания.

Заместитель Главы города, начальник управления городского развитияподписывает и заверяет четыре экземпляра разрешения на ввод объекта вэксплуатацию печатью администрации города Кемерово либо подписывает дваэкземпляра уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и передает документы начальнику УАиГ дляпередачи начальнику соответствующего отдела.

Начальник отдела ЖГС УАиГ либо начальникотдела ИЖС УАиГ передает документы специалистусоответствующего отдела, подготавливавшему проект разрешения на ввод объекта вэксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, для передачи специалисту отдела, ответственному за прием-выдачудокументов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является поступление кспециалисту, ответственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешенияна ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения наввод объекта в эксплуатацию.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ.

 6.6. Выдача разрешения наввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения наввод объекта в эксплуатацию.

Основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов,подписанного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления оботказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Ответственным за выполнение административной процедуры являетсязаведующий информационно-производственным отделом УАиГ.

В случае обращения заявителя в УАиГ оготовности данных документов специалист, ответственный за прием-выдачудокументов, сообщает заявителю посредством телефонной связи, указанной взаявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При поступлении документов через Портал заявителю (представителюзаявителя) сообщается о принятом решении посредством направления емусоответствующего сообщения на Портал. В случае если принято решение о выдачеразрешения на ввод объекта в эксплуатацию, то заявителю предлагается прийти в УАиГ и предоставить оригиналы документов для сверки ивыдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае если заявителю отказано в выдаче разрешения на ввод объектав эксплуатацию, уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию сканируется и направляется заявителю через Портал, при желаниизаявитель может забрать оригинал решения в УАиГ.

В случае подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и приложенных к нему документов через МФЦ выдача заявителюразрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдачеразрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в МФЦ. Передачадокументов в МФЦ осуществляется в соответствии с двусторонним соглашением овзаимодействии между УАиГ и МФЦ.

При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либоуведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюзаявителю (уполномоченному им лицу) лично в УАиГ фактвыдачи подтверждается подписью заявителя (уполномоченного им лица) в журналерегистрации. Подпись лица, получившего разрешение на вводобъекта в эксплуатацию (уведомление об отказе в выдаче разрешения на вводобъекта в эксплуатацию), должна иметь расшифровку (фамилия, имя, отчество (приналичии), а для юридического лица указывается также должность лица, получившегодокументы.

Заявителю выдается три экземпляра разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, один экземпляр остается для хранения в архиве УАиГ.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (заисключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в УАиГ передана безвозмездно копия схемы, отображающейрасположение построенного, реконструированного объекта капитальногостроительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границахземельного участка и планировочную организацию земельного участка дляразмещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительнойдеятельности.

Максимальный срок выполнения данной административной процедурысоставляет не более десяти рабочих дней со дня подачи в УАиГзаявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых кнему документов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителюразрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдачеразрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется всистеме электронного документооборота УАиГ и вжурнале регистрации.

 

7. Формы контроля за предоставлениеммуниципальной услуги

 

7.1. Порядок осуществления текущего контроля засоблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положенийАдминистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решенийответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением иисполнением ответственными должностными лицами положений Административногорегламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования кпредоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственнымилицами осуществляется начальником УАиГ.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения иисполнения ответственными должностными лицами положений Административногорегламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования кпредоставлению муниципальной услуги, а также принятия решений ответственнымидолжностными лицами. Периодичность осуществления текущего контроляустанавливается начальником УАиГ.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущийконтроль, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует ихисполнение.

7.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты икачества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлениямуниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качествомпредоставления муниципальной услуги осуществляется в форме плановых ивнеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся не реже, чем один раз в год.

Внеплановые проверки проводятся в рамках рассмотрения обращенийзаявителей о нарушении их прав при предоставлении муниципальной услуги, а такжев случаях получения информации от государственных органов, органов местногосамоуправления, организаций о таких нарушениях.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные спредоставлением муниципальной услуги, или отдельные вопросы.

7.3. Ответственность муниципальных служащих администрации городаКемерово и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих администрации города Кемеровои иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется вдолжностных инструкциях в соответствии с требованиями действующегозаконодательства.

7.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числесо стороны граждан, их объединений и организаций.

В целях осуществления контроля запредоставлением муниципальной услуги граждане имеют право обращаться лично, атакже направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращенияобъединений граждан, в том числе организаций, в администрацию города Кемерово иее должностным лицам.

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию повопросам предоставления муниципальной услуги, направлять замечания ипредложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги, а такжеоценивать полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

 

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) администрации города Кемерово, а также должностных лиц, муниципальныхслужащих

 

8.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право подать жалобуна решение и (или) действие (бездействие) администрации города Кемерово и (или)ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальнойуслуги, специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, вдосудебном порядке.

8.2. Заявитель может обратиться с жалобой втом числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

в) требование представления заявителем документов, непредусмотренных нормативными правовыми актами города Кемерово дляпредоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотренонормативными правовыми актами города Кемерово для предоставления муниципальнойуслуги;

д) отказ в предоставлении муниципальнойуслуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актамигорода Кемерово;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальнойуслуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и нормативными правовыми актами города Кемерово;

ж) отказ администрации города Кемерово,должностного лица администрации города в исправлении допущенных опечаток иошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документахлибо нарушение установленного срока таких исправлений.

8.3. Жалоба подается в администрацию города Кемерово в письменнойформе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦподается в МФЦ либо в администрацию города Кемерово.

8.4. Жалоба должна содержать:

а) наименование администрации города Кемерово, должностного лицаадминистрации города Кемерово, либо муниципального служащего, решения идействия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведенияо месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения оместе нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовыйадрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)администрации города Кемерово, ее должностного лица либо муниципальногослужащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением идействием (бездействием) администрации города Кемерово, ее должностного лицалибо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, такжепредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий отимени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия наосуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписаннаяруководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (дляюридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении физического лица на должность, в соответствии с которым такоефизическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя бездоверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставлениямуниципальной услуги, указанном в п. 1.3 Административного регламента.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениямуниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляетдокумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Портала;

При подаче жалобы в электронном виде доверенность может бытьпредставлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этомдокумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается администрацией города Кемерово.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенциюкоторого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дняее регистрации указанный орган направляет жалобу в администрацию городаКемерово и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрациижалобы в администрации города Кемерово.

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу,обеспечивает ее передачу в администрацию города Кемерово в порядке и сроки,которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и УАиГ (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднееследующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦрассматривается администрацией города Кемерово в соответствии сАдминистративным регламентом.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрациижалобы в администрации города Кемерово.

8.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Кемерово, подлежитрегистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобарассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если болеекороткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией городаКемерово.

В случае обжалования отказа администрации города Кемерово, еедолжностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенныхопечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленногосрока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дняее регистрации.

8.6. Возможность приостановления рассмотрения жалобы непредусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательствомКемеровской области.

8.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация городаКемерово принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.

Администрация города Кемерово отказывает в удовлетворении жалобы вследующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражногосуда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены впорядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии стребованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и потому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необоснованной.

Администрация г. Кемерово вправе оставитьжалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозжизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,указанные в жалобе.

8.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителюне позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или пожеланию заявителя в электронном виде.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование администрации города Кемерово, должность, фамилия,имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения одолжностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальнойуслуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываетсяуполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации городаКемерово.

8.9. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по его жалобе, всудебном порядке.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых всуды, определяется Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации изаконодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, иАрбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и законодательствомРоссийской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах.

8.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов,необходимых для обоснования и рассмотрения его жалобы.

Заявитель имеет право на ознакомление с документами и материалами,составленными по результатам проверочных мероприятий, если это не затрагиваетправа, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах несодержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемуюфедеральным законом тайну.

8.11. Информирование заявителей о порядке подачи ирассмотрения жалобы осуществляется путем размещения информации для заявителя оего праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрациигорода Кемерово, ее должностных лиц, муниципальных служащих УАиГ,специалистов МФЦ при предоставлении муниципальной услуги винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайтеадминистрации города Кемерово, непосредственно в местах оказания муниципальнойуслуги, на Портале.

 

 

 

Начальник управления делами         В.И. Вылегжанина

 

 

 

 

Приложение№ 1

кАдминистративному регламенту

 

 

 

 

Начальникууправления архитектуры и

градостроительстваадминистрации г. Кемерово

_______________________________

(фамилия,имя, отчество)

 

 

Застройщик ________________________________________________

(наименование организации, обеспечивающей на принадлежащем ейземельном участке строительство / реконструкцию - для юридических лиц, фамилия,имя, отчество - для физических лиц)

__________________________________________________________

(юридическийадрес, контактный телефон)

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №

о выдаче разрешения на строительство

 

 

Прошу выдать _____________________________________________

(разрешение на строительство,реконструкцию нужное указать)

__________________________________________________________

(наименование объекта)

 

на земельном участке по адресу _______________________________

(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка, в случаереконструкции объекта также указывается кадастровый номер объекта)

__________________________________________________________

 

Сроком на ______________месяцев

(заполняется в соответствии с проектом организации строительства)

 

При этом сообщаю:

Право пользования землей закреплено

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(наименование, номер и дата правоустанавливающего документа наземельный участок)

 

Проектная документация _____________ разработана ____________

(шифрпроекта) (наименование лица

__________________________________________________________

(организации),осуществляющей проектирование).

 

в соответствии с договором № _______ от _________________ г.,

 

являющейся членом саморегулируемойорганизации

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

(наименование СРО, номер идата свидетельства)

 

положительное заключение государственной экспертизы (с 06.04.2012-экспертизы) проектной документации № ________ от _______________г.

 

Лицо, осуществляющее строительство

_________________________________________________________

(наименованиеорганизации,

_________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного запроизводство работ, контактный телефон)

в соответствии с договором № _______ от ______________ г.,

 

являющейся членом саморегулируемойорганизации

_______________________________________________________

(наименованиеСРО, номер и дата свидетельства

________________________________________________________

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства)

Технический заказчик

________________________________________________________

(наименованиеорганизации,

________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество лица - ответственногопредставителя

технического заказчика, контактный телефон)

 

в соответствии с договором № ________ от _______________ г.,

 

Финансирование строительства будет осуществляться

________________________________________________________

(за счетсобственных средств,

 

________________________________________________________

привлеченных (по договору долевого участияв строительстве, инвестирования и т.п.) - наименование инвестора,

________________________________________________________

контактный телефон)

 

Основные показатели объекта:

_________________________________________________________

(этажность, материал стен, общая площадь здания,жилая площадь,

__________________________________________________________

общая площадь квартир,сметная стоимость, количество рабочих мест,

посадочных мест, торговая площадь,

________________________________________________________

количество боксов и т.п.)

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящемзаявлении сведениями, сообщать в орган, выдавший разрешение на строительство.

Перечень документов для получения разрешения на строительствообъектов

капитального строительства в соответствии с п. 7 ст. 51Градостроительного

кодекса РФ к настоящему заявлению прилагается (Приложение).

 

 

Застройщик

_____________________________ _______________

(должность) (подпись)(Ф.И.О.)

 

«___»______________ 20__г.

 

______________________

(должность,

_______________________________________ _____________

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)(подпись)

 

«___» ______________ 20__ г.

 

 

 

Приложение к заявлению о выдаче разрешения на строительство

 

 

Застройщик________________ ___________ ______________

(должность)(подпись) (Ф.И.О.)

«___»______________ 20__г.

 

_________________________________

(должность,

_________________________________________ ____________

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)(подпись)

 

«___»______________ 20__ г.

 

 

 

 

Приложение№ 2

кАдминистративному регламенту

 

Начальнику управленияархитектуры и

градостроительстваадминистрации г. Кемерово

_________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 

 

Застройщик _______________________________________________

(наименование организации, обеспечивающей напринадлежащем ей на земельном участке строительство / реконструкцию - дляюридических лиц, фамилия, имя, отчество - для физических лиц)

 

_______________________________________________________

(юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №

о выдаче разрешения настроительство

 

 

Прошу выдать

_________________________________________________________

(разрешение на строительство, реконструкцию, в случае реконструкцииобъекта указать кадастровый номер объекта) нужное указать

_________________________________________________________

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу _____________________________

(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)

_________________________________________________________

сроком на 10 лет (в соответствии с п. 19 ст. 51Градостроительного

 кодекса РФ)

 

При этом сообщаю:

право пользования землей закреплено

________________________________________________________

________________________________________________________

(наименование, номер и дата правоустанавливающего документа наземельный участок)

финансирование строительства будет осуществляться

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Основные показатели жилого дома:

материал стен: ___________________________;

этажность: _________;

общая площадь здания:_______________________________;

 

этап строительства ___________________________________

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведеннымив настоящем

заявлении сведениями, сообщать в орган,выдавший разрешение на строительство.

Перечень документов для получения разрешения на строительствообъектов

капитального строительства в соответствии с п. 9 ст. 51Градостроительного

кодекса РФ к настоящему заявлению прилагается:

1. - правоустанавливающий документ на земельный участок;

2. - градостроительный план земельного участка;

3. - схема планировочной организации земельного участка, собозначением места размещения объекта капитального строительства.

 

 

 

Застройщик

 

__________________ «____»_____________ 20___г.

(подпись)

 

________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)

 

________________________________

(подпись)

«___»_______________ 20__ г.

 

 

 

 

Приложение № 3

к административномурегламенту

 

 

 

 

Начальнику управленияархитектуры

и градостроительства

администрации г. Кемерово

_______________________________

(фамилия, имя, отчество)

 

 

 

Застройщик ___________________________________________

(наименование организации, обеспечивающей на принадлежащем ейземельном участке строительство/реконструкцию – для юридических лиц, фамилия,имя, отчество - для физических лиц)

_______________________________________________________

(юридический адрес,контактный телефон)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении срока действия разрешения на строительство

 

 

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство

от «__»___________ 20____г. №________________ по объекту

-______________________________________________________

_______________________________________________________

(наименование и адрес объектакапитального строительства)

на __________ месяца(ев).

В соответствии с разрешением на строительство от «_»____ 20__ г.

№_________ работы начаты «__»_______ 20___г. и выполняются

________________________________________________________

________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации, реквизиты договораподряда)

 

Необходимость продления разрешения на строительство обусловленаследующими обстоятельствами:

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(обоснование причин продления срока действияразрешения на строительство)

 

 

 

Приложение к заявлению о продлении срока действия разрешения настроительство

 

 

 

 

Застройщик

 

__________________ «____»______________ 20___г.

(подпись)

________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)

 

________________________________

(подпись)

«___»_______________ 20__ г.

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к Административномурегламенту

 

 

Начальнику управленияархитектуры

и градостроительства

администрации г. Кемерово

________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 

 

 

 

Застройщик _____________________________________________

(наименованиеорганизации, обеспечивающей на принадлежащем

ей земельном участкестроительство / реконструкцию – для

юридических лиц, фамилия,имя, отчество - для физических лиц)

_________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений вразрешение на строительство

 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство от«__»___________20___г. № _______ по объекту __________________

_______________________________________________________,

(наименование и адресобъекта)

в связи с___________________________________________________.

(указатьпричину и реквизиты документов, указанных в пунктах

1, 2, 3части 21.10 статьи 51 ГрК РФ)

 

 

Приложение к заявлению о внесении изменений в разрешение настроительство:

 

 

 

 

Застройщик

 

_________________ «____»______________ 20___г.

(подпись)

 

________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)

 

________________________________

(подпись)

«___»_______________ 20__ г.

 

 

 

 

Приложение № 5

к Административномурегламенту

 

 

 

 

Начальнику управленияархитектуры

и градостроительства

администрации г. Кемерово

___________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 

Застройщик ______________________________________________

(наименованиеорганизации, обеспечивающей на принадлежащем

ей земельном участке строительство/реконструкцию –

для юридических лиц, фамилия,имя, отчество - для физических лиц)

_________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию законченногостроительством (реконструкцией) объекта

___________________________________________________________

(наименование объекта)

_________________________________________________________

(наименование вспомогательных сооружений, в том числе внеплощадочныхсетей, значащихся в проектной документации, на земельном участке по адресу)

________________________________________________________

(город, район, улица, кадастровый номер участка, в случаереконструкции объекта указать кадастровый номер объекта)

________________________________________________________

 

При этом сообщаю: объект закончен строительством (реконструкцией) иподготовлен к вводу в эксплуатацию. При осмотре объекта прошу включить в составкомиссии:

 

от застройщика

____________________ __________________________

(должность) (Ф.И.О.)

 

от технического заказчика (при наличии)

_______________ _________________________________

(должность) (Ф.И.О.)

 

от лица, осуществляющего строительство

___________________ ____________________________

(должность) (Ф.И.О.)

 

от лица, осуществляющего проектирование

_________________ ______________________________

(должность) (Ф.И.О.)

 

Перечень документов для получения разрешения на ввод объекта вэксплуатацию в соответствии с п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, атакже показатели вводимого объекта к настоящему заявлению прилагаются(Приложение).

 

Застройщик

_______________ ________________ _____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 

«___»______________ 20__ г.

____________________

(должность, _________________________________________

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)(подпись)

 

«___»______________ 20__ г.

 

Показатели вводимого в эксплуатацию объекта:

 

 

 

 

Застройщик ____________ _____________ _________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 

«___»______________ 20__ г.

 

 

 

Приложение к заявлению о вводе объекта в эксплуатацию:

 

 

 

 

 

Застройщик

__________________ ___________ __________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 

«___»______________ 20__ г.

 

______________________________________ ___________

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления)(подпись)

 

«___»______________ 20__ г.

 

 

 

 

Приложение№ 6

кадминистративному регламенту

 

 

 

 

Начальникууправления архитектуры

иградостроительства

администрацииг. Кемерово

__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 

 

 

 

Застройщик __________________________________________________

(наименованиеорганизации, обеспечивающей на принадлежащем

ей земельном участке строительство/реконструкцию -

для юридических лиц, фамилия,имя, отчество - для физических лиц)

___________________________________________________________

(почтовый адрес, контактный телефон)

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №

 

 

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию законченногостроительством объекта

______________________________________________________

(наименование объекта)

 

На земельном участке по адресу

______________________________________________________

(город, район, улица, кадастровый номер участка, в случаереконструкции объекта указать кадастровый номер объекта)

_______________________________________________________

 

При этом сообщаю: объект закончен строительством (реконструкцией) иподготовлен к вводу в эксплуатацию.

Перечень документов для получения разрешения на ввод объекта вэксплуатацию в соответствии с п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ кнастоящему заявлению прилагаются (Приложение).

 

 

Показатели вводимого объекта:

Общая площадь жилого дома - __________________________ кв. м;

 

площадь встроено-пристроенных помещений - ____________ кв. м

 

общая площадь всего - ________ кв. м; этажность - _____________

 

строительный объем всего - _ куб. м; в т. ч.надземной части - _ куб. м

 

материалы стен - _______; материалыфундамента - _________

 

материалы кровли - ______; стоимость жилогодома - ________

 

Водоснабжение: холодной воды - ______; горячейводы ________

 

канализация - ____________; отопление -____________________

 

Приложение к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию законченного строительством объекта

 

 

 

Застройщик ___________________________________________

(Ф.И.О.)

«___»______________ 20__ г. __________________________

(подпись)

________________________________ ____________________

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

«___»______________ 20__ г.

 

 

 

 

Приложение№ 7

кадминистративному регламенту

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

Выдачаразрешения на строительство*

 

 

 

 

Приложение№ 8

кадминистративному регламенту

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

Продлениеразрешения на строительство*

 

 

 

 

 

Приложение№ 9

кадминистративному регламенту

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

Внесениеизменений в разрешение на строительство*

 

 

 

 

Приложение№ 10

кадминистративному регламенту

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

Выдачаразрешения на ввод объекта в эксплуатацию*

 

 

_______________

* Не приводится